Avis de marché
Département(s) de publication : 68
Annonce n° 25-32978
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Colmar Agglomeration
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 24680072600019
Ville : COLMAR
Code postal : 68004
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 68
Section 2 - Communication
Lien direct aux documents de la consultation :
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1616028
Identifiant interne de la consultation : Colmar Agglomération (pvr adj)
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Service Commande Publique de Colmar Agglomération
Numéro de téléphone du contact : +33 368090395
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation : - Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de
preuve :
Déclaration du candidat individuelle ou du membre du groupement (Dc2 disponible sur le site du Ministère de l'Economie)
Lettre de candidature Habilitation du mandataire par ses cotraitants (Dc1 disponible sur le site du Ministère de l'Economie)
Le candidat se réfèrera au règlement de consultation - Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
Le candidat se réfèrera au règlement de consultation - Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de
preuve :
Liste des travaux exécutés (5 dernières années) avec attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants, montant, époque, lieu d'exécution et précision s'ils ont été faits selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin
Le candidat se réfèrera au règlement de consultation
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 23/04/2025 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : énoncé dans le Rc
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Aménagement d'un itinéraire cyclable entre les communes d'Herrlisheim-près-Colmar et Sainte-Croix-en-Plaine
Code CPV principal - Descripteur principal : 45233162
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : La consultation donnera lieu à un marché de travaux à prix unitaires, pour chaque lot
Lieu principal d'exécution du marché : Territoire de Colmar Agglomération et plus particulièrement les communes d'Herrlisheim-près-Colmar et Sainte-Croix-en-Plaine 68000 - COLMAR
Valeur estimée (H.T.) : 740000 euros
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti : Oui
Section 5 - Lots
-
Description du lot : 1 : Voirie. Voirie
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45233162
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 595000 euros
Lieu d'exécution du lot : Territoire de Colmar Agglomération et plus particulièrement les communes d'Herrlisheim-près-Colmar et Sainte-Croix-en-Plaine -
Description du lot : 2 : Passerelle. Passerelle
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45221000
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 145000 euros
Lieu d'exécution du lot : Territoire de Colmar Agglomération et plus particulièrement les communes d'Herrlisheim-près-Colmar et Sainte-Croix-en-Plaine
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : Procédure adaptée ouverte (Articles R2123-1 1° - Inférieure au seuil des procédures formalisées - Code de la commande publique).
Le dossier de consultation est disponible de manière électronique sur le profil d'acheteur :
https://www.marches-publics.info/
Le délai de validité des offres est de 120 Jour(s) à compter de la date limite de réception des offres.
Les communications et échanges s'effectueront pendant toute la consultation par voie électronique par le biais du profil acheteur à l'adresse suivante :
https://www.marches-publics.info/
Les soumissionnaires peuvent présenter à leur initiative et au maximum une variante libre au sens de l'article R.2151-8-2° du Code de la Commande Publique, pour chaque lot candidaté. La remise d'un nombre supérieur de variante entrainera le rejet de toutes les variantes proposées. Dans cette hypothèse, seule la solution de base pourra alors être analysée.
Chaque offre variante devra répondre aux besoins exprimés par le maître d'ouvrage tout en offrant la possibilité de bénéficier d'avantages (en termes de performance, d'entretien, de délai d'exécution ou encore de prix, etc). Aucune variante au sens de l'article R2151-9 du Code de la Commande Publique n'est imposée par le pouvoir adjudicateur. Pour plus de détails consulter le règlement de consultation.
Pour chaque lot, le contrat est conclu à compter de sa date de notification jusqu'à l'expiration de la garantie de parfait achèvement des travaux objets du lot.
Le détail des délais d'exécution sera proposé par le candidat dans le cadre de son offre (sous la forme d'un planning détaillé). Ce planning respecte le délai global imposé par le pouvoir adjudicateur qui est fixé à 20 semaines à compter de la notification du marché. Ce délai inclut la période de préparation décrite ci-dessous.
La période de préparation de chantier est unique et commune pour les deux lots. Elle sera d'une durée de 6 semaines (par dérogation à l'article 28.1 du CCAG-Travaux) et débutera à compter de la notification du marché. Les travaux commencent à compter de la notification d'un OS de démarrage, suite à la période de préparation.
Les modalités de retrait du DCE, de composition des candidatures et des offres, de dépôt des candidatures et des offres et de jugement des candidatures et des offres sont détaillées dans le règlement de consultation.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 24/03/2025
