France: Travaux de gros uvre
Relance du lot Gros oeuvre/maçonnerie/plâtrerie - Accord-cadre à bons de commande et à
marchés subséquents pour l'exécution de travaux d'entretien courant des logements de LMH
Avis de marché ou de concession - régime ordinaire
1 Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: Lille Métropole Habitat
Forme juridique de l'acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Logement et équipements collectifs
2 Procédure
2.1 Procédure
Titre: Relance du lot Gros oeuvre/maçonnerie/plâtrerie - Accord-cadre à bons de commande et à marchés
subséquents pour l'exécution de travaux d'entretien courant des logements de LMH
Description: Acheteur LILLE METROPOLE HABITAT Type de contrat Accord-cadre de travaux à bons de commande
et à marchés subséquents, multi-attributaires, avec montant minimum de 5 000 euro(s) par titulaire et un montant
maximum de 800 000 euro(s) sur la durée totale, tous titulaires confondus. Structure Lot unique Lieu d'exécution
Tout le patrimoine de LMH Délai L'accord-cadre débute à compter de sa notification pour une période ferme allant
jusqu'au 31 décembre 2026 (environ 9/10 mois) et pourra faire l'objet d'une reconduction tacite pour une période 12
mois, soit une fois au plus tard au 31 décembre 2027. Pénalités de retard Oui (se référer au CCAP) Variation des prix
Révisables (se référer au CCAP) Nature des prix Unitaires Clause sociale Sans objet Clause environnementale Oui
(cf. CCTP)
Identifiant de la procédure: 2239949d-e8db-47b6-9d3e-0b6662cbb579
Identifiant interne: 25S0069
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45223220 Travaux de gros uvre
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45262522 Travaux de maçonnerie
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45410000 Travaux de plâtrerie
2.1.4 Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5 Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0000
Titre: Relance du lot Gros oeuvre/maçonnerie/plâtrerie - Accord-cadre à bons de commande et à marchés
subséquents pour l'exécution de travaux d'entretien courant des logements de LMH
Description: Acheteur LILLE METROPOLE HABITAT Type de contrat Accord-cadre de travaux à bons de commande
et à marchés subséquents, multi-attributaires, avec montant minimum de 5 000 euro(s) par titulaire et un montant
maximum de 800 000 euro(s) sur la durée totale, tous titulaires confondus. Structure Lot unique Lieu d'exécution
Tout le patrimoine de LMH Délai L'accord-cadre débute à compter de sa notification pour une période ferme allant
jusqu'au 31 décembre 2026 (environ 9/10 mois) et pourra faire l'objet d'une reconduction tacite pour une période 12
mois, soit une fois au plus tard au 31 décembre 2027. Pénalités de retard Oui (se référer au CCAP) Variation des prix
Révisables (se référer au CCAP) Nature des prix Unitaires Clause sociale Sans objet Clause environnementale Oui
(cf. CCTP)
Identifiant interne: T-PF-1767802
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45223220 Travaux de gros uvre
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45262522 Travaux de maçonnerie
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45410000 Travaux de plâtrerie
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 01/04/2026
Date de fin de durée: 31/12/2026
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 1
5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations relatives aux avis antérieurs:
Identifiant de l'avis antérieur: 48154-2026
5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?
fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1767802
Canal de communication ad hoc:
Nom: AW Solutions
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?
fuseaction=demat.termes&IDM=1767802
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 20/02/2026 12:00 +01:00
Date limite de validité de l'offre: 4 Mois
Informations relatives à l'ouverture publique:
Date d'ouverture: 20/02/2026 12:05 +01:00
Lieu: Patrimoine de Lille Metropole Habitat
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Accord-cadre, avec remise en concurrence
Nombre maximal de participants: 2
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Lille
Informations relatives aux délais de recours: Les délais et voies de recours sont les suivants : - référé précontractuel
jusqu'à la signature du contrat conformément à l'article L551.1 et suivants du code de justice administrative. - référé
contractuel à compter de la signature du marché public et dans un délai de 31 jours suivants la publication de l'avis
d'attribution conformément à l'article L551-13 et suivants du CJA. - recours en contestation de la validité du marché
public, conformément à l'arrêt du Conseil d'Etat du 4 avril 2014 "Tarn et Garonne" dans un délai de 2 mois
à compter de la publication de l'avis d'attribution. Le tribunal compétent est le suivant : Tribunal Administratif de Lille 5
Rue Geoffroy Saint-Hilaire - CS 62039 59014 Lille
8 Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Avenue-Web Systèmes
Numéro d'enregistrement: EE80A5D7-F087-1DA1-F0E2C72378ACF878
Ville: Seyssinet-Pariset
Code postal: 38170
Subdivision pays (NUTS): Isère (FRK24)
Pays: France
Adresse électronique:
[email protected]
Téléphone: +33480041260
Rôles de cette organisation:
TED eSender
8.1 ORG-0002
Nom officiel: Lille Métropole Habitat
Numéro d'enregistrement: 54964
Adresse postale: 425 Boulevard Gambetta
Ville: Tourcoing
Code postal: 59200
Subdivision pays (NUTS): Nord (FRE11)
Pays: France
Point de contact: BITTER Maxime
Adresse électronique:
[email protected]
Téléphone: 0970249249
Adresse internet: http://www.lmh.fr
Rôles de cette organisation:
Acheteur
8.1 ORG-0003
Nom officiel: Tribunal administratif de Lille
Numéro d'enregistrement: EE80A5FA-A3AB-757F-2B9193CC6ED13A68
Adresse postale: 143, rue Jacquemars Giélée
Ville: Lille
Code postal: 59014
Subdivision pays (NUTS): Nord (FRE11)
Pays: France
Adresse électronique:
[email protected]
Téléphone: 0320631300
Télécopieur: 0320631347
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Informations relatives à l'avis
Identifiant/version de l'avis: 71e71fa7-57f9-4fc3-8340-6199745209aa - 02
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d'avis: Avis de marché ou de concession - régime ordinaire
Date d'envoi de l'avis: 22/01/2026 08:41 +01:00
Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: français
