France: Services d'architecte pour les bâtiments
Marché de maîtrise d'oeuvre portant sur la démolition de l'existant et sur la construction d'un
ensemble immobilier de 21 logements collectifs
Avis d'attribution de marché ou de concession - régime ordinaire
1 Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: Lille Métropole Habitat
Forme juridique de l'acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Logement et équipements collectifs
2 Procédure
2.1 Procédure
Titre: Marché de maîtrise d'oeuvre portant sur la démolition de l'existant et sur la construction d'un ensemble
immobilier de 21 logements collectifs
Description: Acheteur LILLE METROPOLE HABITAT Type de contrat Marché ordinaire Structure Lot unique : 7
missions de base + 3 missions complémentaires + 2 Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE) Lieu d'exécution
21B rue Auguste Parsy à ANNOEULLIN Délai Démarrage à la notification et achèvement au dernier jour de la GPA
ou après en cas de prolongation suite à des réserves non levées Pénalités de retard Prévues dans le CCAP Variation
des prix Cf. CCAP Nature des prix Prix forfaitaires
Identifiant de la procédure: 35b2d150-1009-4149-b85e-a3370fcf853b
Identifiant interne: 25S0159
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1 Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv) : 71221000 Services d'architecte pour les bâtiments
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 71221000 Services d'architecte pour les bâtiments
2.1.4 Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5 Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0000
Titre: Marché de maîtrise d'oeuvre portant sur la démolition de l'existant et sur la construction d'un ensemble
immobilier de 21 logements collectifs
Description: Acheteur LILLE METROPOLE HABITAT Type de contrat Marché ordinaire Structure Lot unique : 7
missions de base + 3 missions complémentaires + 2 Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE) Lieu d'exécution
21B rue Auguste Parsy à ANNOEULLIN Délai Démarrage à la notification et achèvement au dernier jour de la GPA
ou après en cas de prolongation suite à des réserves non levées Pénalités de retard Prévues dans le CCAP Variation
des prix Cf. CCAP Nature des prix Prix forfaitaires
Identifiant interne: S-PF-1738397
5.1.1 Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv) : 71221000 Services d'architecte pour les bâtiments
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 71221000 Services d'architecte pour les bâtiments
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 02/02/2026
Durée: 48 Mois
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui
5.1.10 Critères d'attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique de l'offre
Catégorie du critère d'attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution: 55
Critère:
Type: Coût
Description: Coût d'utilisation
Catégorie du critère d'attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution: 45
5.1.12 Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Les délais et voies de recours sont les suivants : - référé précontractuel
jusqu'à la signature du contrat conformément à l'article L551.1 et suivants du code de justice administrative. - référé
contractuel à compter de la signature du marché public et dans un délai de 31 jours suivants la publication de l'avis
d'attribution conformément à l'article L551-13 et suivants du CJA. - recours en contestation de la validité du marché
public, conformément à l'arrêt du Conseil d'Etat du 4 avril 2014 "Tarn et Garonne" dans un délai de 2 mois
à compter de la publication de l'avis d'attribution. Le tribunal compétent est le suivant : Tribunal Administratif de Lille 5
Rue Geoffroy Saint-Hilaire - CS 62039 59014 Lille
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Lille
Informations relatives aux délais de recours: Les délais et voies de recours sont les suivants : - référé précontractuel
jusqu'à la signature du contrat conformément à l'article L551.1 et suivants du code de justice administrative. - référé
contractuel à compter de la signature du marché public et dans un délai de 31 jours suivants la publication de l'avis
d'attribution conformément à l'article L551-13 et suivants du CJA. - recours en contestation de la validité du marché
public, conformément à l'arrêt du Conseil d'Etat du 4 avril 2014 "Tarn et Garonne" dans un délai de 2 mois
à compter de la publication de l'avis d'attribution. Le tribunal compétent est le suivant : Tribunal Administratif de Lille 5
Rue Geoffroy Saint-Hilaire - CS 62039 59014 Lille
6 Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 163 792 Euro
6.1 Résultat - Identifiants des lots: LOT-0000
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: DELANNOY ET ASSOCIES
Offre:
Identifiant de l'offre: TEN-0001
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur de l'offre: 163 792 Euro
L'offre est une variante: non
Sous-traitance: Oui
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 25s0159
Titre: Marché de maîtrise d'oeuvre portant sur la démolition de l'existant et sur la construction d'un ensemble
immobilier de 21 logements collectifs
Date de conclusion du marché: 03/02/2026
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues: 13 8 Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Avenue-Web Systèmes
Numéro d'enregistrement: 7A472E3C-A66A-3696-E935FBE33D9B0A26
Ville: Seyssinet-Pariset
Code postal: 38170
Subdivision pays (NUTS) : Isère (FRK24)
Pays: France
Adresse électronique:
[email protected]
Téléphone: +33480041260
Rôles de cette organisation:
TED eSender
8.1 ORG-0002
Nom officiel: Lille Métropole Habitat
Numéro d'enregistrement: 54964
Adresse postale: 425 Boulevard Gambetta
Ville: Tourcoing
Code postal: 59200
Subdivision pays (NUTS) : Nord (FRE11)
Pays: France
Point de contact: BITTER Maxime
Adresse électronique:
[email protected]
Téléphone: 0970249249
Adresse internet:
http://www.lmh.fr
Rôles de cette organisation:
Acheteur
8.1 ORG-0003
Nom officiel: Tribunal administratif de Lille
Numéro d'enregistrement: 7A472E92-D1F0-3AE4-FD7E6B01BF58F30D
Adresse postale: 143, rue Jacquemars Giélée
Ville: Lille
Code postal: 59014
Subdivision pays (NUTS) : Nord (FRE11)
Pays: France
Adresse électronique: greffe.ta-
[email protected]
Téléphone: 0320631300
Télécopieur: 0320631347
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1 ORG-0004
Nom officiel: DELANNOY ET ASSOCIES
Taille de l'opérateur économique: Grande
Numéro d'enregistrement: 1738397-1-0-1
Adresse postale: 102 Rue Des Pipots
Ville: Boulogne-Sur-Mer
Code postal: 62200
Subdivision pays (NUTS) : Pas-de-Calais (FRE12)
Pays: France
Adresse électronique:
[email protected]
Téléphone: 0321834651
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire: France
Lauréat de ces lots: LOT-0000 11 Informations relatives à l'avis
11.1 Informations relatives à l'avis
Identifiant/version de l'avis: 33f5c628-290e-483b-9aea-6c3623a50339 - 02
Type de formulaire: Résultats
Type d'avis: Avis d'attribution de marché ou de concession - régime ordinaire
Date d'envoi de l'avis: 14/04/2026 15:42 +02:00
Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: français
11.2 Informations relatives à la publication
