web.2067.3
Communauté d'Agglomération Gaillac-Graulhet (81)
mardi 29 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur)
01 septembre 2026
Travaux pour la réalisation d'une liaison cyclable Briatexte-Graulhet avec aménagement d'une passerelle
26-19-PAT
Procédure Adaptée Ouverte + 90 k Euros
https://v2.marches-securises.fr/entreprise/?module=liste_consultations&r=CA-Gaillac-Graulhet_81_20260831W2_01
*********************************************************
Avis d'appel public à la concurrence
Pouvoir adjudicateur :
Désignation :
Communauté d'Agglomération Gaillac Graulhet
10, route de Técou
81600 TECOU
Téléphone : 05.63.83.61.61.
Adresse internet : http://www.gaillac-graulhet.fr
E-Mail :
[email protected]Statut : Etablissement public local à caractère administratif
Activité(s) principale(s) : Services généraux des administrations publiques
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr
L'avis concerne un marché.
Objet du marché :
Travaux pour la réalisation d'une liaison cyclable Briatexte-Graulhet avec aménagement d'une passerelle Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) :non
Forme du marché : Marché(s) ordinaire(s)
Type de marché de travaux : Exécution
Lieu principal d'exécution :
Commune de Briatexte
Passage Route de la Carrelie
Chemin du Ségalas, traversée du ruisseau de Rivet, en Ségur
Chemin de la Borie Basse
Code NUTS : FRJ27.
CPV global à la consultation
CPV principal : 45112500-0 Travaux de terrassement
CPV propre à chaque lot
lot no1 : CPV principal : 45112500-0 Travaux de terrassement
CPV additionnel 1 : 45233293-9 Installation de mobilier urbain
CPV additionnel 2 : 45112710-5 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
lot no2 : CPV principal : 45213316-1 Travaux d'installation de passerelles
Les prestations sont traitées à prix unitaires. Les prix sont révisables à chaque acompte.
Le marché débute à la date indiquée sur l'ordre de service pour une durée de 7 mois dont 2 mois de préparation. Emploi de personnes en difficulté d'insertion
En application de l'article L2112-2 du code de la commande publique, le titulaire s'engage à promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion dans les conditions précisées dans le CCAP. Il est entièrement responsable de l'ensemble des engagements qui s'imposent à lui dans le cadre du présent marché, notamment des délais, du prix et de la qualité des prestations rendues. Les difficultés qu'il pourrait rencontrer dans le cadre de sa participation au dispositif d'insertion seraient inopposables au pouvoir adjudicateur.
Dévolution en marchés séparés
Informations sur les lots :
Lot no1 Terrassement généraux et de voirie, fourniture et pose de mobilier urbain, aménagement
d'espaces verts
Lot no2 Création d'une passerelle métallique
1.
Variantes :
Il n'est pas prévu de variantes exigées et les variantes ne sont pas autorisées.
Retenue de garantie :
Une retenue de garantie est prévue. Son taux par rapport au montant du marché est de 5 %
Cette retenue de garantie ne peut être remplacée que par une garantie à première demande.
Avance :
L'avance obligatoire est possible. A minima, son montant est égal à 5 % du montant du marché.
Une garantie à première demande pour le versement de l'avance est exigée.
Conditions relatives au marché :
Délai global de paiement des prestations de 30 jours. Modalités de financement des prestations : Budget communautaire. Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : pas de forme imposée. Unité monétaire utilisée : euro. Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue Francaise ainsi que les documents de présentations associés.
Conditions de participation et moyens de preuve acceptables :
Présentation de candidature :
Dépôt classique : La candidature peut être faite au moyen des formulaires DC1 et DC2 (formulaires à jour sur le site http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) ou du DUME (document unique de marché européen, voir site : https://dume.chorus-pro.gouv.fr/).
Capacité économique et financière :
- Indications concernant le chiffre d'affaires annuel général sur 3 ans.
Procédure : MAPA ouvert
Visite sur site
Chaque candidat devra obligatoirement s'être rendu sur le site, préalablement à la remise de l'offre, afin de reconnaître les lieux ou les locaux où les prestations doivent se dérouler. L'absence de visite par le candidat rend son offre irrégulière.
Pour pouvoir faire la visite, les candidats devront s'adresser au plus tôt à :
Chloé BALARD
[email protected]07.87.12.39.36.
Les dates de visites possibles sont indiquées dans la fiche marché : 07 ou 10 septembre entre 9h et 16h30
Chaque concurrent devra obligatoirement joindre le certificat de visite à son offre.
Critères d'attribution
Le classement des offres et le choix du/des attributaire(s) sont fondés sur l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères qui suivent, pondérés par points :
1. Critère Prix des prestations pondéré à 35 sur 100 points.
2. Critère Valeur technique pondéré à 50 sur 100 points.
2.1. Sous-critère Pertinence et adaptation des moyens humains et matériels affectés au chantier pondéré à 20 points sur 50 points.
2.2. Sous-critère Pertinence de la méthodologie employée pour la réalisation de chaque partie des travaux et moyens mobilisés pour chaque partie pondéré à 20 points sur 50 points.
2.3. Sous-critère Pertinence de la méthodologie spécifique pour la prise en compte des contraintes identifiées et de la sécurité liées au chantier pondéré à 10 points sur 50 points.
3. Critère Pertinence du phasage proposé pour le respect du délai contractuel pondéré à 10 sur 100 points. 4. Critère Pertinence de la démarche environnementale présentée dans le SOPAE de l'entreprise pondéré à 5 sur 100 points.
2.
Renseignements d'ordre administratif :
Numéro de référence du marché : 26-19-PAT
La présente consultation est une consultation initiale.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 01/09/2026.
Date limite de réception des offres : 29/09/2026 à 12:00
Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Délivrance du DCE
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr
Conditions de remise des offres :
La transmission des offres se fait obligatoirement par voie électronique via le profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr
Un mode d'emploi est disponible sur le site. Les frais d'accès au réseau sont à la charge des candidats.
La remise des candidatures contre récépissé n'est pas autorisée.
La présentation d'une candidature sous forme d'un support physique électronique n'est pas autorisée.
L'envoi des candidatures par voie postale n'est pas autorisé.
Les candidats peuvent présenter des offres pour tous les lots.
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
- Pour les renseignements d'ordre administratif et technique :
Via la consultation sur le profil acheteur : https://www.marches-securises.fr
- Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Toulouse 68 rue Raymond IV BP 7007 31068 Toulouse CEDEX 07 (France) Téléphone : 05.62.73.57.57 -Télécopieur : 05.62.73.57.40
[email protected]3
