Accédez à la source de cet avis AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE Marché privé de travaux
CONSTRUCTION DE 60 LOGEMENTS DE TYPE LLS/LLTS ' NOTYLIA '
44 Rue des Tinamous - ilot 5 LOTISSEMENT BALATE NORD à SAINT-LAURENT DU MARONI
Travaux de Bâtiment et VRD
1. Pouvoir Adjudicateur / Maître de l'Ouvrage
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUYANE (SIGUY)
25, Avenue Pasteur - BP 258.
97 326 CAYENNE CEDEX
Téléphone : 0594 28 81 81.
Télécopie : 0594 28 81 99.
Profil d'acheteur :
http://siguy.e-marchespublics.com
2. Procédure de passation
Appel d'offres ouvert
L'exécution du marché comporte une clause d'insertion par l'activité économique obligatoire en application des dispositions de l'article L2112-2 du Code de la commande publique.
3. Objet de la consultation
Travaux de VRD et Bâtiment relatifs à l'opération de construction de 60 LLS/LLTS ' NOTYLIA ', situés au 44 Rue des Tinamous - ilot 5 LOTISSEMENT BALATE NORD à SAINT-LAURENT DU MARONI. Les travaux feront l'objet d'une seule tranche de réalisation et sont répartis en DOUZE (12) lots qui seront traités par marchés distincts :
: Lot no 1 : Terrassements / Voiries ;
- Lot no 2 : Assainissement EU / EP ;
- Lot no 3 : Réseaux Souples ;
- Lot no 4 : Clôtures / Espaces verts / Aires de jeux ;
- Lot no 5 : Gros OEuvre / Maconnerie ;
- Lot no 6 : Charpente / Couverture ;
- Lot no 7 : Menuiserie Bois ;
- Lot no 8 : Menuiserie Aluminium / Serrurerie ;
- Lot no 9 : Plomberie Sanitaires / ECS ;
- Lot no 10 : Électricité / Courants forts et Télédistribution ;
- Lot no 11 : Revêtements de Sols et Murs ;
- Lot no 12 : Peintures.
Dévolution en marchés de travaux séparés pour chacun des lots.
Possibilité est offerte aux candidats de soumissionner pour un ou plusieurs des lots pour lesquels il possède les qualifications techniques nécessaires et pour lesquels il est assuré en assurance décennale et responsabilité civile professionnelle.
Les variantes sont autorisées.
Des Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE), Options sont à chiffrer. Elles seront ou non notifiées.
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - Construction 60 NOTYLIA
Page 1 sur 3.
4. Délai d'exécution
La durée prévisionnelle des travaux tous corps d'état est de VINGT ET UN (21) mois dont DEUX (2) mois de période de préparation, excepté pour le lot 1 - Terrassements / Voiries , dont la période de préparation sera de UN (1) mois (voir le planning prévisionnel des travaux joins au DCE).
5. Date prévisionnelle de début des travaux
Les travaux de terrassements devraient débuter au dernier trimestre 2024 et le reste des travaux au 2 ème trimestre 2025.
6. Justificatifs à produire
Les justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat sont listés dans le Règlement de la Consultation.
Niveau spécifique minimal exigé : tel que mentionné dans le Règlement de la consultation.
Les candidatures, offres et documents de présentation associés seront entièrement rédigés en langue francaise, l'unité monétaire utilisée est l'euro.
Avant toute notification, le candidat auquel il est envisagé d'attribuer un marché devra produire les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales, dont la liste est fixée par l'arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution des contrats de la commande publique.
Le candidat est informé qu'afin de simplifier et sécuriser la remise de ces documents listés ci-dessus, le pouvoir adjudicateur met à sa disposition la plateforme en ligne e-Attestations (
http://www.eattestations.fr ). Si le candidat retenu est déjà inscrit sur la plateforme, il pourra se connecter avec ses identifiants habituels. Dans le cas contraire, le pouvoir adjudicateur l'inscrira et il recevra un courriel de la plateforme e-Attestations.com lui communiquant ses identifiants (à partir de l'adresse
[email protected] ).
Lors de l'attribution du marché, aucun des documents listés au présent article ne sera pris en compte s'il est transmis sur support papier ou par voie électronique. Ils devront obligatoirement être tous déposés sur cette plateforme.
7. Critères de jugement
La sélection des candidatures sera effectuée sur la base des critères suivants : capacités professionnelles, techniques et financières (moyens matériels et humains, qualifications professionnelles, références sur prestations similaires, chiffre d'affaires.) après analyse des dossiers technique et de références. Les candidats ne présentant pas de capacités techniques et financières jugées suffisantes à la réalisation du (des) lot(s) concerné(s) seront écartés.
Les offres seront jugées en fonction et dans l'ordre des critères pondérés suivants :
1. Valeur technique (capacité de l'entreprise par rapport aux travaux projetés) ; pondération : 50 %
2. Prix ; pondération : 50 %
8. Modalités de financement / paiement
Voir documents de la Consultation
9. Lieu où l'on peut retirer le dossier d'appels d'offres
Le Dossier de Consultation est disponible gratuitement, sur le profil d'acheteur (plateforme de dématérialisation) de la SIGUY. à l'adresse suivante :
http://siguy.e-marchespublics.com
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - Construction 60 NOTYLIA
Page 2 sur 3.
10. Adresse où les offres doivent être transmises :
Uniquement sous forme électronique (excepté les copies de sauvegarde qui se substitueront, en cas d'anomalie, aux dossiers transmis par cette voie, voir adresse postale dans le Règlement de la Consultation), sur le profil d'acheteur :
http://siguy.e-marchespublics.com
11. Date limite de réception des offres
Lundi 30 septembre 2024 à 12h00 (heure de Guyane)
12. Délai pendant lequel le soumissionnaire reste engagé par son offre
Cent vingt (120) jours à compter de la date limite de réception des offres.
13. Renseignements d'ordre administratif et technique
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront obligatoirement faire parvenir, au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres, une demande par le biais du profil d'acheteur. Une réponse sera alors diffusée en temps utile à toutes les entreprises susceptibles d'être concernées.
14. Procédure de recours
L'instance compétente pour les procédures de recours est le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France
- 35, boulevard du Général de Gaulle - 97200 FORT-DE-FRANCE - Téléphone : 05 96 48 41 41.
- Fax : 05 96 48 43 32.
Précisions concernant les délais d'introduction de recours :
- référé précontractuel: recours possible avant la conclusion du contrat (articles 2 de
l'ordonnance nº 2009-515 du 7.5.2009; 1441-1 et 1441-2 du code de procédure civile);
- référé contractuel: recours possible après la conclusion du contrat au plus tard au 31 e jour
suivant la publication de l'avis d'attribution. En l'absence de publication ou de notification
du marché, le recours peut être formé jusqu'à l'expiration d'un délai de six (6) mois à
compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. (articles 11 de l'ordonnance nº
2009-515 du 7.5.2009; 1441-3 du code de procédure civile).
15. Organes de publication
. JOUE et BOAMP 4123873.
. Profil d'acheteur :
http://siguy.e-marchespublics.com
16. Date d'envoi à la publication
Vendredi 30 août 2024.
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - Construction 60 NOTYLIA
Page 3 sur 3
