Avis de marché
Département(s) de publication : 18
Annonce n° 24-115787
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Conseil Départemental du Cher
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 22180001400013
Ville : BOURGES
Code postal : 18023
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 18
Section 2 - Communication
Lien direct aux documents de la consultation :
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1531973
Identifiant interne de la consultation : 2024-TX-SCTB-0057
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Mme Poiré Magalie
Numéro de téléphone du contact : +33 248278159
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation : - Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de
preuve :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner.
Les documents relatifs au pouvoir de la personne habilitée pour engager le candidat - Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 28/11/2024 à 10:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Oui
Critères d'attribution : énoncé dans le Rc
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Travaux de restructuration de la Demi-pension du collège George Sand à AVORD
Procédure adaptée ouverte soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.
Les prestations sont réparties en 19 lots
Code CPV principal - Descripteur principal : 45111100
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Les prestations sont réparties en 19 lots.
Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée.
Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires.
Prestations similaires à hauteur de 30% du montant initial du marché sur le périmètre des bâtiments de l'enseignement, de l'administration et de la demi-pension.
Possibilité de remettre une variante maximum par lot en plus de l'offre de base.
Variante exigée (prestation supplémentaire éventuelle) pour le lot N°3.
Cette consultation (pour les lots 2 et 3) comporte des conditions d'exécution à caractère social dont le détail est indiqué dans le CCAP (cf art 11 du CCAP).
Une visite sur site est préconisée (cf art 6.5 du RC).
Avec la remise de leur offre, les candidats du lot "11 "Sols durs - Faïence" présenteront des échantillons des sols antidérapants tels que décrits dans le CCTP "Carrelage au sol en grès cérame 40x40cm" et des "Plinthes à gorge assorties au carrelage" (cf art 6.4 du RC)
Lieu principal d'exécution du marché : Collège George SAND2 rue Aurore Dupin 18520 - Avord
Durée du marché (en mois) : 20
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti : Oui
Section 5 - Lots
-
Description du lot : 1 : Démolition. Démolition
Critères de jugement des offres :
Prix des prestations - 60%
Méthodologie d'exécution des prestations en site occupé - 40%
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45111100
Lieu d'exécution du lot : Collège George SAND
2 rue Aurore Dupin
18520
Avord -
Description du lot : 2 : Gros oeuvre. Gros oeuvre
Critères de jugement des offres :
Prix des prestations - 60%
Méthodologie d'exécution des prestations - 20%
Expérience du candidat au regard de la spécificité des travaux objet du présent marché - 20%
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45111100
Lieu d'exécution du lot : Collège George SAND
2 rue Aurore Dupin
18520
Avord -
Description du lot : 3 : Vrd - Espaces Verts. Vrd - Espaces Verts
Critères de jugement des offres :
Prix des prestations - 60%
Méthodologie d'exécution des prestations en site occupé - 40%
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45111100
Lieu d'exécution du lot : Collège George SAND
2 rue Aurore Dupin
18520
Avord -
Description du lot : 4 : Charpente Métallique. Charpente Métallique
Critères de jugement des offres :
Prix des prestations - 60%
Cohérence des temps d'intervention au regard du planning de la consultation - 20%
Méthodologie d'exécution des prestations en site occupé - 20%
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45223210
Lieu d'exécution du lot : Collège George SAND
2 rue Aurore Dupin
18520
Avord -
Description du lot : 5 : Etancheite - Couverture - Bardage. Etancheite - Couverture - Bardage
Critères de jugement des offres :
Prix des prestations - 60%
Méthodologie d'exécution des prestations en site occupé - 40%
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45262650
Lieu d'exécution du lot : Collège George SAND
2 rue Aurore Dupin
18520
Avord -
Description du lot : 6 : Menuiseries Exterieures - Serrurerie. Menuiseries Exterieures - Serrurerie
Critères de jugement des offres :
Prix des prestations - 60%
Qualité des matériaux - 20%
Méthodologie d'exécution des prestations - 20%
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45421000
Lieu d'exécution du lot : Collège George SAND
2 rue Aurore Dupin
18520
Avord -
Description du lot : 7 : Isolation Thermique Par L'Exterieure. Isolation Thermique Par L'Exterieur
Critères de jugement des offres :
Prix des prestations - 60%
Qualité des matériaux - 20%
Méthodologie d'exécution des prestations - 20%
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45321000
Lieu d'exécution du lot : Collège George SAND
2 rue Aurore Dupin
18520
Avord -
Description du lot : 8 : Cloison - Doublage - Faux Plafonds. Cloison - Doublage - Faux Plafonds
Critères de jugement des offres :
Prix des prestations - 60%
Qualité des matériaux - 40%
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45410000
Lieu d'exécution du lot : Collège George SAND
2 rue Aurore Dupin
18520
Avord -
Description du lot : 9 : Menuiseries Intérieures. Menuiseries Intérieures
Critères de jugement des offres :
Prix des prestations - 60%
Qualité des matériaux - 40%
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45421000
Lieu d'exécution du lot : Collège George SAND
2 rue Aurore Dupin
18520
Avord -
Description du lot : 10 : Sols Souples. Sols Souples
Critères de jugement des offres :
Prix des prestations - 60%
Qualité environnementale des matériaux - 40%
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45432111
Lieu d'exécution du lot : Collège George SAND
2 rue Aurore Dupin
18520
Avord -
Description du lot : 11 : Sol Dur - Faïence - Plomberie. Sol Dur - Faïence - Plomberie
Critères de jugement des offres :
Prix des prestations - 60%
Qualité des matériaux et présentation d'échantillons - 40%
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45331000
Lieu d'exécution du lot : Collège George SAND
2 rue Aurore Dupin
18520
Avord -
Description du lot : 12 : Peintures. Peintures
Critères de jugement des offres :
Prix des prestations - 60%
Qualité environnementale des matériaux - 40%
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45442100
Lieu d'exécution du lot : Collège George SAND
2 rue Aurore Dupin
18520
Avord -
Description du lot : 13 : Chauffage - Ventilation - Plomberie - Sanitaire. Chauffage - Ventilation - Plomberie - Sanitaire
Critères de jugement des offres :
Prix des prestations - 60%
Moyens humains (qualifications et expériences) - 20%
Expérience du candidat au regard de la spécificité des travaux objet du présent marché - 20%
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45332400
Lieu d'exécution du lot : Collège George SAND
2 rue Aurore Dupin
18520
Avord -
Description du lot : 14 : Courants Forts - Faibles. Courants Forts - Faibles
Critères de jugement des offres :
Prix des prestations - 60%
Moyens humains (qualifications et expériences) - 20%
Expérience du candidat au regard de la spécificité des travaux objet du présent marché - 20%
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45311200
Lieu d'exécution du lot : Collège George SAND
2 rue Aurore Dupin
18520
Avord -
Description du lot : 15 : Mobilier. Mobilier
Critères de jugement des offres :
Prix des prestations - 60%
Qualité environnementale des matériaux - 40%
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 39151000
Lieu d'exécution du lot : Collège George SAND
2 rue Aurore Dupin
18520
Avord -
Description du lot : 16 : équipements Cuisine. équipements Cuisine
Critères de jugement des offres :
Prix des prestations - 60%
Garantie - 20%
Interventions pendant la période de garantie de parfait achèvement (Gpa) et de bon fonctionnement - 20%
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 39221000
Lieu d'exécution du lot : Collège George SAND
2 rue Aurore Dupin
18520
Avord -
Description du lot : 17 : Ravalement De Facades. Ravalement De Facades
Critères de jugement des offres :
Prix des prestations - 60%
Méthodologie d'exécution des prestations en site occupé - 40%
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45443000
Lieu d'exécution du lot : Collège George SAND
2 rue Aurore Dupin
18520
Avord -
Description du lot : 18 : Desamiantage - Deplombage. Desamiantage - Deplombage
Critères de jugement des offres :
Prix des prestations - 60%
Méthodologie d'exécution des prestations en site occupé - 40%
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45262660
Lieu d'exécution du lot : Collège George SAND
2 rue Aurore Dupin
18520
Avord -
Description du lot : 19 : Classes Modulaires-Bungalows. Classes Modulaires-Bungalows
Prix des prestations - 60%
Qualité des matériaux - 20 %
Suivi en période de mise à disposition des bâtiments modulaires - 20%
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 44211100
Lieu d'exécution du lot : Collège George SAND
2 rue Aurore Dupin
18520
Avord
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée (sauf échantillons pour le lot 11). Chaque transmission par voie électronique fera l'objet d'un accusé de réception.
Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites prévues. Si un nouveau pli est envoyé par voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et remplace le pli précédent. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique ou sur support papier.
La transmission des plis sur un support physique électronique est également autorisée.
Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 20 mois (dont 2 mois de préparation de chantier). L'exécution du marché débute à compter de la date de notification du contrat.
Aucune forme de groupement n'est imposée à l'attributaire.
Les formats de fichiers acceptés par l'acheteur sont précisés dans le règlement de la consultation et sont rappelés lors du dépôt du pli sur le profil d'acheteur.
La signature électronique des documents n'est pas exigée, au stade du dépôt de l'offre, pour cette consultation.
Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le règlement de la consultation.
Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec tous les candidats. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer l'accord-cadre sur la base des offres initiales, sans négociation.
Financement : ressources propres du CD18
Modalités de paiement : 30 jours
Pénalités de retard : il sera fait application des pénalités prévues au CCAP.
Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements (cf art 7 du CCAP).
Possibilité d'avance (cf art 8 du CCAP).
Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une garantie à première demande à concurrence de 100,0 % du montant de l'avance. La caution personnelle et solidaire n'est pas autorisée.
Les prix sont révisables mensuellement selon conditions stipulées au CCAP
Date d'envoi du présent avis à la publication : 11/10/2024
