Avis de marché
Département(s) de publication : 56
Annonce n° 25-30502
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Centre hospitalier Bretagne Atlantique
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 26561337200019
Ville : Vannes cedex
Code postal : 56017
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 56
Section 2 - Communication
Lien direct aux documents de la consultation :
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2729369&orgAcronyme=x7c
Identifiant interne de la consultation : CHBA_TVX_PORTES_AUTO
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Cellule Juridique Achats
Adresse mail du contact :
[email protected]
Numéro de téléphone du contact : +33 297292105
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation : - Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de
preuve :
Déclaration sur l'honneur justifiant que le candidat n'entre pas dans l'un des cas d'exclusion de la procédure de passation mentionnés aux articles L2141-1 à L2141-5 et L2141-7 à L2141-10 du Code de la commande publique - Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations, objet du marché public, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles (ou utiliser le formulaire DC2) / Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité - Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de
preuve :
Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin (ou utiliser le formulaire DC2) / Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années (ou utiliser le formulaire DC2) / Description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public (ou utiliser le formulaire DC2)
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 14/04/2025 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : Prix sur 60 points / Valeur technique sur 40 points dont 30 points au regard de la Pertinence des dispositions arrêtées par l'entreprise pour garantir la qualité des prestations, la sécurité et l'hygiène du chantier, et 10 points au regard de la Qualité des moyens humains affectés au chantier
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Travaux de remplacement de portes automatiques étanches et plombées au Bloc conventionnel - Bâtiment B20 - Site de Vannes - CH Bretagne Atlantique
Code CPV principal - Descripteur principal : 45310000
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Marché de travaux à tranches et à prix forfaitaire ayant pour objet les travaux de remplacement de portes automatiques étanches et plombées au Bloc conventionnel du Bâtiment B20 du Site de Vannes du Centre hospitalier Bretagne Atlantique. Les prix sont fermes et actualisables. Date prévisionnelle de commencement des prestations : le 5 mai 2025
Lieu principal d'exécution du marché : CH Bretagne Atlantique - 20, boulevard du Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES
La consultation comporte des tranches : Oui
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti : Non
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) : Une visite de site obligatoire est organisée soit le 2 avril 2025 à 7h00, soit le 3 avril 2025 à 7h00 (L'heure de rendez-vous doit impérativement être respectée). Informations complémentaires à l'article 14.2 du Règlement de consultation.
Autres informations complémentaires : Description des tranches. Le marché est composé d'une tranche ferme et d'une tranche optionnelle : une tranche ferme portant sur le remplacement des portes des salles 3, 4, 5 et 6, et une tranche optionnelle portant sur le remplacement des portes des salles 1 et 2. La description technique des travaux à réaliser pour ces tranches figure dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). L'acte d'engagement et la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) font apparaître de manière distincte la tranche ferme et la tranche optionnelle. L'exécution de la tranche optionnelle est subordonnée à une décision d'affermissement de l'Etablissement notifiée au Titulaire par ordre de service intervenant au plus tard le 14 novembre 2025. Le non affermissement ou l'affermissement avec retard de la tranche optionnelle ne donne droit à aucune indemnité de dédit ou d'attente.
--- Délai d'exécution : Le délai d'exécution maximum du marché est le suivant : Tranche ferme : Onze (11) semaines de période de préparation (dont délai d'approvisionnement) par dérogation à l'article 28.1 du CCAG / Travaux, et Douze (12) jours de délai d'exécution des travaux répartis du 19 au 24 juillet 2025 - 12h00 pour le remplacement des 6 portes des blocs 5 et 6, et du 2 au 7 août 2025 - 12h00 pour le remplacement des 6 portes des blocs 3 et 4 / Tranche optionnelle : Trois (3) mois de période de préparation (dont délai d'approvisionnement) par dérogation à l'article 28.1 du CCAG / Travaux, et Six (6) jours de délai d'exécution des travaux du 14 au 19 février 2026 - 12h00. Le délai d'exécution des travaux s'entend comme comprenant les congés, le repliement des installations de chantier, la réception, mais hors intempéries telles que définies à l'article 10.4 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP). Par dérogation à l'article 18.1.1 du CCAG / Travaux, l'ordre de service N°1 prescrit le démarrage de l'opération y compris la période de préparation et le délai d'exécution des travaux.
--- Délai de validité des offres : Le délai de validité des offres est fixé à quatre (4) mois à compter de la date limite de remise des plis.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 18/03/2025
