Accédez à la source de cet avis AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE Marché de travaux
Travaux de réhabilitation (VRD)
Cité Zéphir - Secteur 1 (MS4 et MS5) -CAYENNE
1. Pouvoir Adjudicateur / Acheteur
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA GUYANE (S.I.GUY.)
25, avenue Pasteur - BP 258.
97326 CAYENNE Cedex
Téléphone : 0594 28 81 89.
Profil d'acheteur :
https://siguy.e-marchespublics.com
2. Procédure de passation
Appel d'offres ouvert.
L'exécution du marché comporte une clause d'insertion par l'activité économique obligatoire en application des dispositions des articles L2112-2 et L5132-4 du code de la commande publique.
3. Objet de la consultation
La présente consultation concerne les travaux de réhabilitation (VRD) du secteur 1 - MS4 et MS5 de la cité Zéphir à CAYENNE.
Cette opération de travaux est divisée en 4 lots définis ci-après :
: Lot no1 : Terrassement, voirie, assainissement EU et EP
- Lot no2 : Réseaux souples
- Lot no3 : Espaces verts
- Lot no4 : Mobiliers et jeux
Il est prévu une décomposition en tranches par lots dont les modalités sont décrites au
Règlement de la Consultation (article 1.2).
4. Délai d'exécution
La durée globale du marché est de 48 mois y compris la période de préparation. Le point de départ du délai est fixé par notification établie par le Maître d'ouvrage.
5. Date prévisionnelle de début des travaux
Début des travaux : juillet 2026.
Travaux de réhabilitation (VRD) du secteur 1 de la Cité Zéphir à CAYENNE
Marché de travaux suite à MS4 et MS5 de l'AC MOE -Publicité supplémentaire (R2131-18 du CCP)
1.
6. Justificatifs à produire
Les justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat sont listés dans le Règlement de la Consultation.
Niveau spécifique minimal exigé : tel que mentionné dans le Règlement de la consultation.
Le candidat devra pouvoir justifier, pour intervenir sur des réseaux amiantés en SS3 , sa capacité
- réaliser ces travaux par l'obtention de la certification délivrée par des organimes certificateurs.
Pour ce faire, l'entrepreneur devra transmettre dans son offre des qualifications ou certificats.
Les candidatures, offres et documents de présentation associés seront entièrement rédigés en langue francaise, l'unité monétaire utilisée est l'euro.
Avant toute notification, le candidat auquel il est envisagé d'attribuer un marché devra produire les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales, dont la liste est fixée par l'arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution des contrats de la commande publique.
7. Critères de jugement des candidatures et des offres :
La sélection des candidatures sera effectuée sur la base des critères suivants : capacités professionnelles, techniques et financières (moyens matériels et humains, qualifications professionnelles, certificats, références sur prestations similaires, chiffre d'affaires,.) après analyse des dossiers technique et de références. Les candidats ne présentant pas de capacités techniques et financières jugées suffisantes à la réalisation du (des) lot(s) concerné(s) seront écartés.
Les offres seront jugées en fonction et dans l'ordre des critères pondérés suivants :
1. Valeur technique (capacité de l'entreprise par rapport aux travaux projetés) ; pondération : 50 %
2. Prix ; pondération : 50 %
L'ensemble des sous-critères de la valeur technique figure au RC.
8. Modalités de financement / paiement
Voir documents de la Consultation.
9. Lieu où l'on peut retirer le dossier d'appels d'offres
Le dossier de consultation est disponible gratuitement sur le profil d'acheteur (plateforme de dématérialisation) de la S.I.GUY. à l'adresse suivante :
https://siguy.e-marchespublics.com
10. Date limite de réception des offres
Lundi 10 novembre 2025 à 12 heures
11. Adresse où les offres doivent être transmises :
Uniquement sous forme électronique (excepté les copies de sauvegarde qui se substitueront,
en cas d'anomalie, aux dossiers transmis par cette voie), sur le profil d'acheteur :
https://siguy.e-marchespublics.com
12. Délai pendant lequel le soumissionnaire reste engagé par son offre
Cent vingt (120) jours à compter de la date limite de réception des offres.
Travaux de réhabilitation (VRD) du secteur 1 de la Cité Zéphir à CAYENNE
Marché de travaux suite à MS4 et MS5 de l'AC MOE -Publicité supplémentaire (R2131-18 du CCP)
2.
13. Renseignements d'ordre administratif et technique.
La visite du site est obligatoire.
Les candidats des lots 1 et 2 doivent obligatoirement effectuer une visite des lieux d'exécution du marché dans les conditions suivantes :
- mardi 21 octobre 2025 à 9h RDV devant le bâtiment B
- vendredi 24 octobre à 2025 à 9h, RDV devant le bâtiment B
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront obligatoirement faire parvenir, au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres, une demande par le biais du profil d'acheteur. Une réponse sera alors diffusée en temps utile à toutes les entreprises susceptibles d'être concernées.
14. Procédure de recours
L'instance compétente pour les procédures de recours est :
Tribunal Judiciaire de Cayenne
15, avenue du Général de Gaulle
97300 CAYENNE
Téléphone : 0594 29 76 30
Courriel :
[email protected]
Site Internet :
http://www.justice.gouv.fr/
Précisions concernant les délais d'introduction de recours :
- Référé précontractuel : recours possible avant la conclusion du contrat (articles 2 de
l'ordonnance nº 2009-515 du 7.5.2009; 1441-1 et 1441-2 du code de procédure civile);
- Référé contractuel : recours possible après la conclusion du contrat au plus tard au 31e
jour suivant la publication de l'avis d'attribution. En l'absence de publication ou de
notification du marché, le recours peut être formé jusqu'à l'expiration d'un délai de six (6)
mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat (articles 11 de
l'ordonnance nº 2009-515 du 7.5.2009; 1441-3 du code de procédure civile).
15. Organes de publication
. JOUE
. BOAMP no 4241098.
. Profil d'acheteur :
http://siguy.e-marchespublics.com - ID no 1123061.
16. Date d'envoi à la publication chargée de l'insertion
Jeudi 09 octobre 2025.
Travaux de réhabilitation (VRD) du secteur 1 de la Cité Zéphir à CAYENNE
Marché de travaux suite à MS4 et MS5 de l'AC MOE -Publicité supplémentaire (R2131-18 du CCP)
