Travaux de réfection de complexe d'étanchéité sur deux sites - Résidences La Benauge à Bordeaux et Corneille à Floirac

Procédure de passation : Procédure adaptée ouverte (Article R2123-1 1° - Inférieure au seuil des procédures formalisées - Code de la commande publique). Variantes libres acceptées
Le pouvoir adjudicateur pourra procéder à une négociation avec les candidats ayant remis une offre. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociation.

Décomposition des lots et délai d'exécution :
Objet, délai d'exécution :
-  Lot n° 1 La Benauge à Bordeaux, 2 mois
-  Lot n° 2 Corneille à Floirac, 3 mois
Chaque candidat doit produire :
Document, descriptif :
Autres justificatifs :

Lettre de candidature DC1 : Lettre de candidature (document en vigueur - DC1 disponible sur http://www.economie.gouv.fr/daj)

Déclaration du candidat DC2 : Déclaration du candidat (DC2 disponible sur http://www.economie.gouv.fr/daj)

Certifications : Les candidats produiront les documents de certification auprès d'un organisme professionnel, éventuellement en leur possession (Qualibat, OPQIBI,...)
1 Qualification RGE
2 Qualification OPQCB ou équivalent

Capacité financière : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles

Moyens humains et techniques : Déclaration indiquant :
-  les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
-  l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.

Références : Références de taille et de technicité équivalentes

SST 4 Lot 1 : Les attestations de formation dites de sous-section 4 des travailleurs affectés aux activités définies à l'article R4412-139 du Code du travail (interventions d'entretien-maintenance sur matériaux susceptibles de contenir de l'amiante

Fiche fournisseurs : Fiche fournisseurs jointe, à remplir obligatoirementUne entreprise ne peut être attributaire que d'un lot.
Concernant l'offre :
-  l'acte d'engagement ;
-  la DPGF ;
-  La note méthodologique ;
Critères de sélection des offres :
N°, critère, pondération :
1. Le prix :60%
2. La note méthodologie sera analysée au regard de l'organisation : 40%
-  les différentes tâches et les équipes dédiées pour les différentes phases de chantier du démarrage à la livraison
-  une méthodologie d'intervention en milieu occupé (maintien de l'accessibilité des parties communes aux locataires, sécurité chantier dans les PC, PIC)
Modalités d'obtention des dossiers : Les dossiers peuvent être téléchargés gratuitement sur : http://aquitanis.e-marchespublics.com
Modalités de remise des offres : Les offres devront être obligatoirement dématérialisées et déposées via la plate-forme http://aquitanis.e-marchespublics.com
Il vous est conseillé de vous connecter au préalable, sur cette plateforme et de vérifier si vous disposez des pré-requis afin que votre dépôt se fasse sans difficulté.
Il est rappelé que la durée du téléchargement est fonction du débit de l'accès Internet du candidat et de la taille des documents à transmettre.
En cas de difficultés pour télécharger les documents et/ou remettre la proposition sur la plateforme, les candidats pourront s'adresser au numéro de téléphone indiqué sur la plateforme.
Attention, aucun support physique (papier, CD, Clé USB) ne sera accepté

Date de réception des offres : 18 juillet 2025 - 16h00
S'adresser, pour tout renseignement :
d'ordre technique : Pôle Patrimoine Bâti :
-  M. SAUTER Thibaut Conducteur d'opérations réemploi
-  Mme AFONSO Karine Conducteur d'opérations

d'ordre administratif : Pôle Juridique Commande Publique, Mme DUMAS Delphine
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif, 9 rue Tastet, B.P. 947, 33000 Bordeaux.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
-  soit référé pré-contractuel introduit préalablement à la signature du marché conformément aux délais et aux dispositions de l'article L551-1 et suivants du code de justice administrative) ;
-  soit référé contractuel introduit dans un délai d'un mois à compter de la publication de l'avis d'attribution au JOUE conformément aux articles L551-13 et suivants du code de justice administrative ;
-  soit recours pour excès de pouvoir introduit dans le délai de 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision contestée ;
-  soit recours de pleine juridiction par tout candidat évincé, contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses qui en soient divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires : 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du dit contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.
Date d'envoi de la publicité : 27 juin 2025