Travaux de réalisation de l'aménagement, de la scénographie, des manipes et de l'ingénierie numérique du Palais de la Découverte : lots aménagement et mobiliers.

Avis informatif
Département(s) de publication :75
Annonce n° 25-13739


Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur
Nom officiel : EPPDCSI - UNIVERSCIENCE Etablissement public à caractère industriel et commercial créé par décret interministériel du 3 décembre 2009
Forme juridique de l'acheteur : Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur : Loisirs, culture et culte

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure
Titre : Travaux de réalisation de l'aménagement, de la scénographie, des manipes et de l'ingénierie numérique du Palais de la Découverte : lots aménagement et mobiliers
Description : Travaux de réalisation de l'aménagement, de la scénographie, des manipes et de l'ingénierie numérique du Palais de la Découverte : lots aménagement et mobiliers - 3 lots
Identifiant interne : 25FT-DPMuse-19343-X

2.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45421000 Travaux de menuiserie
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45451000 Travaux de décoration

2.1.4 Informations générales
Informations complémentaires : Les trois lots font l'objet d'un appel d'offres restreint en application des dispositions des articles L2124-2, R2124-2 2° et R2161-2 à R2161-5 du code de la commande publique. Cette procédure se décompose en deux phases : une phase candidature et une phase offre. Seuls les candidats retenus à l'issue de la phase candidature pourront déposer une offre. Date estimée de publication de l'appel d'offres restreint : début mars 2025 Date de démarrage des prestations : 6 octobre 2025 Délai d'exécution / période de préparation incluses : entre 12 mois et 15 mois
Base juridique :
Directive 2014/24/UE

Section 3 - Partie

3.1 Partie : PAR-0001
Titre : Lot 1 : Lot AM-1.3 - Aménagement scénographique des espaces d'expérimentation et aménagement des espaces du personnel
Description : Réalisation de l'aménagement des 6 salles d'expérimentation (laboratoires), y compris menuiserieries grande hauteur, agencement sur mesure et finitions. Réalisation du plancher technique et meuble régie du planétarium. Aménagement des espaces du personnel (mobilier de l'animalerie et rayonnages des espaces de stockage). Fourniture et pose de mobilier
Identifiant interne : 1

3.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45421000 Travaux de menuiserie
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421000 Travaux de menuiserie
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45451000 Travaux de décoration

3.1.5 Informations générales
Participation réservée :
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

3.1.6 Documents de marché
Adresse des documents de marché : http://www.universcience.fr/fr/accueil ,
Canal de communication ad hoc
Nom : AW Solutions

3.1.7 Conditions du marché public
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris

3.1 Partie : PAR-0002
Titre : Lot 2 : Lot AM-2.1 - Aménagement scénographique des salles d'exposés et mobilier signalétique
Description : Réalisation de l'aménagement de l'ensemble des 8 salles d'exposé et 2 salles de médiation. Ce lot regroupera notamment des prestations de plafond acoustique avec gril technique, de cloisons menuisées grande hauteur droites et courbes, d'agencement sur mesure, de finitions (teinte, vernis, peinture, etc.) et d'aménagement divers. Réalisation de petit mobilier sur mesure support de signalétique (pour information 8 tables support de signalétique n'ont pas été chiffrée à l'APD)
Identifiant interne : 2

3.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45421000 Travaux de menuiserie
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421000 Travaux de menuiserie
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45451000 Travaux de décoration

3.1.5 Informations générales
Participation réservée :
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

3.1.6 Documents de marché
Adresse des documents de marché : http://www.universcience.fr/fr/accueil ,
Canal de communication ad hoc
Nom : AW Solutions

3.1.7 Conditions du marché public
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris

3.1 Partie : PAR-0003
Titre : Lot 3 : Lot AM-4.1 - Mobilier support manipes
Description : Réalisation de mobilier tabulaire et cimaises supports de manipes
Identifiant interne : 3

3.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45421000 Travaux de menuiserie
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421000 Travaux de menuiserie
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45451000 Travaux de décoration

3.1.5 Informations générales
Participation réservée :
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

3.1.6 Documents de marché
Adresse des documents de marché : http://www.universcience.fr/fr/accueil ,
Canal de communication ad hoc
Nom : AW Solutions

3.1.7 Conditions du marché public
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001
Nom officiel : Avenue-Web Systèmes
Numéro d'enregistrement : 61CC4689-949B-46C8-FFE63D7A46D520E4
Ville : Seyssinet-Pariset
Code postal : 38170
Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )
Pays : France
Adresse électronique : [email protected]
Téléphone : +33480041260
Rôles de cette organisation :
TED eSender

8.1 ORG-0002
Nom officiel : EPPDCSI - UNIVERSCIENCE Etablissement public à caractère industriel et commercial créé par décret interministériel du 3 décembre 2009
Numéro d'enregistrement : 13630
Adresse postale : Avenue Franklin D. Roosevelt
Ville : Paris
Code postal : 75008
Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France
Point de contact : EPPDCSI
Adresse électronique : [email protected]
Téléphone : 0140058070
Adresse internet : http://www.universcience.fr/fr/accueil
Profil de l'acheteur : http://www.universcience.fr/fr/accueil
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0003
Nom officiel : Tribunal administratif de Paris
Numéro d'enregistrement : 61CC46EF-D136-9127-41C0C5C6F6C87092
Adresse postale : 7 rue de Jouy
Ville : Paris
Code postal : 75181
Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France
Adresse électronique : [email protected]
Téléphone : 0144594400
Télécopieur : 0144594646
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

Section 11 - Informations relatives à l'avis

11.1 Informations relatives à l'avis
Identifiant/version de l'avis : 2ee27f06-14bc-4540-979c-62402797db23 - 01
Type de formulaire : Planification
Type d'avis : Avis de préinformation ou avis périodique indicatif utilisé uniquement à titre d'information
Date d'envoi de l'avis : 05/02/2025 à 15:47
Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication
Date prévue de publication d'un avis de marché dans le cadre de la procédure en question : 07/03/2025

Date d'envoi du présent avis à la publication : 05/02/2025