Avis de marché
Département(s) de publication : 77
Annonce n° 26-6824
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Union des Groupements d'Achats Publics
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 77605646700587
Ville : Marne La Vallée
Code postal : 77444
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 77
Section 2 - Communication
Lien vers le profil d'acheteur :
https://marches.maximilien.fr/entreprise
Identifiant interne de la consultation : 26u501
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Tailhandier
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation : - Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de
preuve :
Renvoi au règlement de la consultation - Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
Renvoi au règlement de la consultation - Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de
preuve :
Renvoi au règlement de la consultation
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 24/02/2026 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : Valeur technique : 50
Performence en matière de développement durable : 15
Prix : 35
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Travaux de modernisation d'un ascenseur pour l'UGAP au sein du bâtiment Nobel
Code CPV principal - Descripteur principal : 45259900
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Les travaux conistent principalement :
en la dépose et l'évacuation des équipements et matériels existants avec retraitement des anciens équipements en filière adaptée ;
au remplacement de la machine de traction existante par un équipement de dernière génération ;
au remplacement du contrôleur,
rau emplacement de la porte cabine ; comprenant la pose d'un nouvel ensemble de portes automatiques
à la réfection de l'habillage de la cabine comprenant la pose d'un nouvel aménagement intérieur complet ;
la révision des portes palières existantes comprenant leur remise en état avec la réalisation des réglages nécessaires ;
aux réglages avec essais préalables à la réception de l'ascenseur modernisé, contrôle final et marquage CE.
au nettoyage de chantier par zone d'intervention et le nettoyage final avec le repli des installations de chantier.
Est également compris, à titre accessoire, la maintenance dudit ascenseur modernisé pour une durée de vingt-quatre (24) mois
Lieu principal d'exécution du marché : 15 Rue Alfred Nobel 77444 - Champs-sur-marne
Durée du marché (en mois) : 28
Valeur estimée (H.T.) : 120000 euros
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti : Non
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) : Selon les modalités figurant dans le règlement de consultation (Le lundi et le jeudi des mois de janvier et frévrier sur prise de rendez-vous auprès des personnes figurant en page de garde du Rc)
Autres informations complémentaires : - Adresse de retrait du DCE et des questions et du dépôt des plis :
https://marches.maximilien.fr/entreprise
- Date et heure de Paris pour la remise et l'ouverture des offres.
- L'expression « modalités d'ouverture des offres » mentionnée dans le présent avis s'entend comme « modalités d'ouverture des candidatures et des offres » Le dossier de consultation et l'avis de marché sont en accès libre et direct sans que les candidats aient besoin de s'identifier. Toutefois, l'identification du candidat est fortement conseillée.
Le présent marché débute à compter de la date de démarrage de la période de préparation des travaux précisée par ordre de service. Il prend fin à la réception des ouvrages sans réserve ou, dans le cas d'une réception avec réserve, après la dernière levée des réserves. La réception des travaux conditionne le début de l'exécution des prestations de maintenance de l'ascenseur modernisé. Le délai d'exécution du marché de travaux est de quatre (4) mois à compter de la date de démarrage de la période de préparation précisée par ledit ordre de service et est constitué de la période de préparation des travaux (3 mois y compris approvisionnement des équipements) et du délai de réalisation des travaux (1 mois).
La durée prévisionnelle globale du marché (travaux et maintenance) est de 28 mois .Le montant des travaux est estimé à 100 000 euros HT. Le montant estimé comprenant les travaux de base ainsi que la conclusion éventuelle de marchés similaires est estimé à 120 000 euros HT.
- Les motifs d'exclusion de candidature, le éléments à fournir au titre des capacités économique et financière et des capacités techniques et professionnelles sont indiqués dans le réglement de la consultation. Sont également indiqués dans ledit réglement de consultation les éléments et les documents à remettre dans le cadre de l'offre.
Les candidats peuvent choisir de répondre selon l'une des deux options suivantes :
1. Utilisation du DUME (Document Unique de Marché Européen)
Le candidat renseigne le formulaire DUME directement en ligne sur le profil acheteur à l'adresse suivante :
https://marches.maximilien.fr/entreprise. Ce dispositif permet de bénéficier des fonctionnalités spécifiques offertes par le service DUME. Les modalités d'accès et d'utilisation sont détaillées dans le règlement de la consultation.
2. Dispositif « standard »
Le candidat peut choisir de répondre en utilisant les documents inclus dans le dossier de consultation :
- La lettre de candidature (ou équivalent) qui contient les conditions de la candidature et les informations relatives aux attestations prévues dans le cadre de la réglementation de la commande publique
- La déclaration du candidat (ou équivalent) dans laquelle figurent les informations concernant la capacité économique et financière, ainsi que la capacité technique et professionnelle du candidat.
Les éléments de capacité peuvent être complétés dans les conditions prévues à l'arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics.
Vous êtes tenu par votre proposition pendant un délai de 210 jours à compter de la date limite de dépôt des offres figurant dans l'avis d'appel à la concurrence.
- La notification des référés précontractuels au pouvoir adjudicateur prévue à l'art. R. 551-1 du code de justice administrative doit être adressée à la Direction juridique à l'adresse électronique suivante :
[email protected]
Recours :
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Melun
43, rue du Général de Gaulle
77008 Melun Cedex
Tél : 01 60 56 66 30 - Fax : 01 60 56 66 10
[email protected]
http://melun.tribunaladministratif.fr
Organe chargé des procédures de médiation :
Union des Groupements d'Achats Public
M. le médiateur interne de l'UGAP
1 boulevard Archimède
Champs sur Marne
77444 Marne la Vallée cedex 2
Tél : 01 64 73 20 00
[email protected]
Date d'envoi du présent avis à la publication : 20/01/2026
