MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
bannière informations navigateurs

Travaux de mise en conformite des reseaux d'eaux usees et d'eaux pluviales au college de Vermand Les travaux seront impérativement réalisés pendant les vacances scolaires d'été, entre le 5 juillet et le 31 août 2021.

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Conseil Départemental de l'Aisne

Avis N° : AO-2118-0688

  • 02 - LAON
  • Travaux Publics
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : WEB

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 2
Annonce No 21-51064
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : DEPARTEMENT DE L'AISNE.
Correspondant : Paul DENOEL, rue Paul Doumer 02000 Laon.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.xmarches.fr/entreprise/detailConsultation.php?key=17289.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.


Objet du marché : travaux de mise en conformite des reseaux d'eaux usees et d'eaux pluviales au college de Vermand


Les travaux seront impérativement réalisés pendant les vacances scolaires d'été, entre le 5 juillet et le 31 août 2021. Les entreprises s'engagent donc à réaliser les travaux pendant cette période, aucune modification du planning ni retard d'exécution en raison des congés de l'entreprise.
la visite du site est obligatoire. L'attestation de visite est à transmettre dans les pièces candidature.
les rendez-vous seront à prendre auprès de m. Milhomme Cédric : [email protected]
Les visites sont programmées :
-Le mercredi 28 avril 2021 à 9h
-Le mercredi 5 mai 2021 à 9h
45232100-3 : Ouvrages annexes pour canalisations d'eau
45232130-2 : Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales-.
Lieu d'exécution : rue Paul Doumer, 02000 Laon.
Code NUTS : -FRE21.
Caractéristiques principales :
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : travaux de mise en conformite des reseaux d'eaux usees et d'eaux pluviales au college de Vermand
Les travaux seront impérativement réalisés pendant les vacances scolaires d'été, entre le 5 juillet et le 31 août 2021. Les entreprises s'engagent donc à réaliser les travaux pendant cette période, aucune modification du planning ni retard d'exécution en raison des congés de l'entreprise.
la visite du site est obligatoire. L'attestation de visite est à transmettre dans les pièces candidature.
les rendez-vous seront à prendre auprès de m. Milhomme Cédric : [email protected]
Les visites sont programmées :
-Le mercredi 28 avril 2021 à 9h
-Le mercredi 5 mai 2021 à 9h
45232100-3 : Ouvrages annexes pour canalisations d'eau
45232130-2 : Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales-.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- valeur technique : 60 %;
- prix : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 17 mai 2021, à 16 heures.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : B21031.
Renseignements complémentaires :
Toutes les questions doivent être posées sur le profil acheteur du Département https://www.xmarches.fr/.
Critères de sélection des candidatures :
- capacités économiques et financières,
- capacités techniques et professionnelles.
- qualifications relatives à la réglementation amiante en sous-section 4 encadrants et opérateurs de chantier.
la Sous-Traitance est interdite pour les travaux relevant de la réglementation amiante sous-section 4
a l'issue de l'analyse des offres une négociation pourra être engagée.
le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec le titulaire de nouveaux travaux ou services ayant pour objet la réalisation de prestations similaires dans les conditions de l'article R 2122-7 du Code de la Commande Publique.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 avril 2021.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : DAJAF - Service marché des bâtiments et travaux publics.
Correspondant : Paul DENOEL, rue Paul Doumer, 02000 Laon, , courriel : [email protected].
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : DAJAF - Service marché des bâtiments et travaux publics.
Correspondant : Paul DENOEL, rue Paul Doumer, 02000 Laon, , courriel : [email protected].
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : DAJAF - Service marché des bâtiments et travaux publics.
Correspondant : Paul DENOEL, rue Paul Doumer, 02000 Laon, , courriel : [email protected].
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : DAJAF - Service marché des bâtiments et travaux publics.
Correspondant : Paul DENOEL, rue Paul Doumer, 02000 Laon, , courriel : [email protected].
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : DAJAF - Service marché des bâtiments et travaux publics.
Correspondant : Paul DENOEL, rue Paul Doumer, 02000 Laon, , courriel : [email protected].
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif d'Amiens 14, rue Lemerchier 80011 Amiens Cedex 1, tél. : 03-22-33-61-70, courriel : [email protected] adresse internet : http://amiens.tribunal-administratif.fr.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif d'Amiens 14, rue Lemerchier 80011 Amiens Cedex 1, tél. : 03-22-33-61-70, courriel : [email protected] adresse internet : http://amiens.tribunal-administratif.fr.

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message