MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
bannière informations navigateurs

Travaux de fermeture des préaux Pasteur et Calmette.

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Ville de St Denis

Avis N° : AO-2110-0948

  • 93 - ST DENIS
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : WEB

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 93
Annonce No 21-23197
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Saint-Denis.
Correspondant : M. Maire Le, 2 place victor hugo B.P. 269 93205 Saint-Denis Cedex 01, tél. : 01-49-33-68-79, courriel : [email protected] adresse internet : http://www.ville-saint-denis.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://Marches.maximilien.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.


Objet du marché : travaux de fermeture des préaux Pasteur et Calmette.


Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45223220
Objets supplémentaires : 45421000
09310000
45330000
45331000.
Lieu d'exécution : gs Pasteur, 10 rue pasteur, 93200 Saint-Denis.
Code NUTS : -FR106.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
travaux de fermeture des préaux Pasteur et Calmette
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : la consultation donnera lieu à la conclusion d'un marché à prix forfaitaire.
la durée du marché est fixée à compter de sa notification au titulaire et jusqu'à la fin de l'année de garantie de parfait achèvement (1 an à compter de la levée des dernières réserves).
Les travaux se dérouleront sur 2 phases :
1. Une fermeture de préau en juillet et août 2021
2. Une seconde fermeture de préau en juillet et août 2022.
le délai d'exécution des prestations court à compter de l'ordre de service de démarrage et est fixé comme suit :
- pour les lots 1, 3 et 4 : 1 mois et demi de préparation correspondant à la préparation, commandes et l'installation du chantier
- pour le lot 2 : 3 mois de préparation avec notamment 1 mois pour la validation des plans par l'architecte et 2 mois de fabrication des menuiseries extérieures
Puis, pour tous les lots : 2 mois globaux de travaux en juillet et août (sur les 2 phases). Pour le détail du délai d'exécution des travaux par lot, se référer au planning du chantier.
Le marché est décomposé en 4 lots définis comme suit :
Lot no1 : Tous Corps d'état Gros œuvre / Second œuvre
Lot no2 : Menuiseries extérieures / serrurerie
Lot no3 : Electricité
Lot no4 : Plomberie / Chauffage / Ventilation / Rafraichissement.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 28 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 30 avril 2021.
Cautionnement et garanties exigés : les marchés feront l'objet d'une retenue de garantie au taux de 5,00 % dans les conditions prévues par le code de la commande publique. La retenue de garantie pourra être remplacée, au gré du titulaire, par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire dans les conditions du décret relatif aux marchés publics.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement sur fonds propres de la collectivité et subvention éventuelle.
paiement : cf. code de la commande publique.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune forme exigée.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : cf. DCE.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : capacités techniques, professionnelles et financières.
Situation juridique - références requises : remplir l'imprimé cerfa Dc1 et Dc2 (attestations sur l'honneur).
Capacité économique et financière - références requises : remplir l'imprimé cerfa Dc2 (situation financière du candidat)
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : remplir l'imprimé cerfa Dc2 (situation financière du candidat).
Marché réservé : non.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés : liste et description succincte des conditions : Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants (Dc1 ou DUME ou forme libre) accompagnée des attestations de non-interdictions de soumissionner et être en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapésdans l'hypothèse où le candidat ou l'un des membres du groupement est admis à la procédure de redressement judiciaire, son attention est attirée sur le fait qu'il lui sera demandé de prouver qu'il a été habilité à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché public. Joindre dans ce cas la copie du ou des jugements prononcésla déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (Dc2 ou DUME ou forme libre) complétée notamment avec :Le chiffre d'affaire hors taxes des trois derniers exercices disponibles ainsi que la part du chiffre d'affaires concernant les fournitures, services, ou travaux objet du marché/accord-cadreles moyens humains et matériels du candidat une liste des principales livraisons ou services effectuées au cours des trois dernières années ou des principaux travaux au cours des cinq dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privédocument exigé pour le candidat retenu (possibilité de les remettre dès la remise initiale de l'offre) :attestations sociales et fiscalesextrait kbislorsque le cocontractant emploie des salariés, il produit les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254-2 à D. 8254-5 du code du travail : une attestation sur l'honneur de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- prix : 55 %;
- valeur technique de l'offre (cf. rc pour détails des sous-critères) : 40 %;
- protection de l'environnement (gestion du chantier) : 5 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 17 mars 2021, à 17 heures.

Délai minimum de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 21S0006.
Renseignements complémentaires : conditions de remise des candidatures/offres : remise des plis par voie électronique via la plateforme Maximilien (cf. Rc)
Conditions d'obtention du DCE : retrait dématérialisé : https://marches.maximilien.fr assistance en cas de difficultés de téléchargement :
0 820 20 77 43 ou par mail [email protected]
la ville se réserve la possibilité d'effectuer une négociation avec l'ensemble des candidats ou les candidats les mieux classés pour une mise au point technique et ou financière. Les sociétés seront alors contactées via la plateforme Maximilien.
La remise d'une offre est soumise à une visite obligatoire du site objet des travaux prévus par le marché (cf. détails dans le Rc).
Date d'envoi du présent avis à la publication : 18 février 2021.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Mairie de saint-denis service marchés publics.
Correspondant : Mme Camellia AKLI, , tél. : 01-49-33-68-72, , courriel : [email protected], adresse internet : http://Marches.maximilien.fr.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de montreuil 7 rue Catherine Puig 93100 Montreuil.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de montreuil 7 rue Catherine Puig 93100 Montreuil.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1.- tous Corps d'état Gros œuvre / Second œuvre.
Tous Corps d'état Gros œuvre / Second œuvre
Informations complémentaires : la durée du marché est fixée à compter de sa notification au titulaire et jusqu'à la fin de l'année de garantie de parfait achèvement (1 an à compter de la levée des dernières réserves).
Les travaux se dérouleront sur 2 phases :
1. Une fermeture de préau en juillet et août 2021
2. Une seconde fermeture de préau en juillet et août 2022.
le délai d'exécution des prestations court à compter de l'ordre de service de démarrage et est fixé comme suit :
- 1 mois et demi de préparation correspondant à la préparation, commandes et l'installation du chantier
- puis 2 mois globaux de travaux en juillet et août (sur les 2 phases). Pour le détail du délai d'exécution, se référer au planning du chantier.
clause d'insertion : Il est demander de réserver un minimum de 300 heures pour assurer la mise en œuvre de l'action telle que prévue dans le CCAP.
C.P.V. - Objet principal : 44115800
Objets supplémentaires : 45223220.
Mots descripteurs : Tous corps d'état
Lot(s) 2.- menuiseries extérieures / serrurerie.
Menuiseries extérieures / serrurerie
Informations complémentaires : la durée du marché est fixée à compter de sa notification au titulaire et jusqu'à la fin de l'année de garantie de parfait achèvement (1 an à compter de la levée des dernières réserves).
Les travaux se dérouleront sur 2 phases :
1. Une fermeture de préau en juillet et août 2021
2. Une seconde fermeture de préau en juillet et août 2022.
le délai d'exécution des prestations court à compter de l'ordre de service de démarrage et est fixé comme suit :
- 3 mois de préparation avec notamment 1 mois pour la validation des plans par l'architecte et 2 mois de fabrication des menuiseries extérieures
- puis 2 mois globaux de travaux en juillet et août (sur les 2 phases). Pour le détail du délai d'exécution des travaux, se référer au planning du chantier.
C.P.V. - Objet principal : 44115800
Objets supplémentaires : 45421000
44316500.
Mots descripteurs : Tous corps d'état
Lot(s) 3.- electricité.
Electricité
Informations complémentaires : la durée du marché est fixée à compter de sa notification au titulaire et jusqu'à la fin de l'année de garantie de parfait achèvement (1 an à compter de la levée des dernières réserves).
Les travaux se dérouleront sur 2 phases :
1. Une fermeture de préau en juillet et août 2021
2. Une seconde fermeture de préau en juillet et août 2022.
le délai d'exécution des prestations court à compter de l'ordre de service de démarrage et est fixé comme suit :
- 1 mois et demi de préparation correspondant à la préparation, commandes et l'installation du chantier
- puis 2 mois globaux de travaux en juillet et août (sur les 2 phases). Pour le détail du délai d'exécution des travaux, se référer au planning du chantier.
C.P.V. - Objet principal : 44115800
Objets supplémentaires : 09310000.
Mots descripteurs : Tous corps d'état
Lot(s) 4.- plomberie / Chauffage / Ventilation / Rafraichissement.
Plomberie / Chauffage / Ventilation / Rafraichissement
Informations complémentaires : la durée du marché est fixée à compter de sa notification au titulaire et jusqu'à la fin de l'année de garantie de parfait achèvement (1 an à compter de la levée des dernières réserves).
Les travaux se dérouleront sur 2 phases :
1. Une fermeture de préau en juillet et août 2021
2. Une seconde fermeture de préau en juillet et août 2022.
le délai d'exécution des prestations court à compter de l'ordre de service de démarrage et est fixé comme suit :
- 1 mois et demi de préparation correspondant à la préparation, commandes et l'installation du chantier
- puis 2 mois globaux de travaux en juillet et août (sur les 2 phases). Pour le détail du délai d'exécution des travaux, se référer au planning du chantier.
C.P.V. - Objet principal : 45330000
Objets supplémentaires : 45332000
39715000
39715200
45331200.
Mots descripteurs : Tous corps d'état

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message