Avis de marché
Département(s) de publication : 93
Annonce n° 25-89205
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : SPL PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 79029815200022
Ville : ST DENIS
Code postal : 93210
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 93
Section 2 - Communication
Lien direct aux documents de la consultation :
https://marches.maximilien.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=917050&orgAcronyme=d5g
Identifiant interne de la consultation : 7035 - Travaux de construction
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : ABADIA Bettina
Adresse mail du contact :
[email protected]
Numéro de téléphone du contact : +33 789212409
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation : - Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de
preuve :
Les documents sont précisés dans les documents de la consultation, ils comprennent notamment :
- Une lettre de candidature , mentionnant le ou les lots auxquels il est soumissionné, la composition du groupement le cas échéant et désignant le mandataire et comportant la déclaration sur l'honneur attestant que le candidat individuel ou chaque membre du groupement ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles L2141-1 à 2141-5 du Code de la Commande publique.
La preuve de cette capacité est apportée :
- Pour le LOT 1 VRD : par un Qualibat 13 et/ou par la production de certificats de bonne réalisation
établis par le pouvoir adjudicateur sur les opérations réalisées par le candidat ;
- Pour le LOT 2 Bâtiment modulaire : par la production de certificats de bonne réalisation établis par
le pouvoir adjudicateur sur les opérations réalisées par le candidat. - Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
Les documents sont précisés dans les documents de la consultation :
Cf (Les documents de consultation) :
- Le chiffre d'affaires global et celui relatif aux travaux objet de la consultation sur les trois derniers exercices disponibles ;
- Les preuves d'une assurance pour les risques professionnels (attestation d'assurance
de responsabilité civile professionnelle) ; - Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de
preuve :
Les documents sont précisés dans les documents de la consultation :
- Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie
d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces
attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et
précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à
bonne fin.
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 19/09/2025 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Exigée
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : Le marché sera attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères pondérés suivants :
1. La valeur technique de l'offre, appréciée sur la base des sous-critères suivants (60 %) :
- Qualité des matériaux et fournitures présents pour l'ensemble du chantier : 20 points
- Moyens humains et matériels affectés au chantier : 10 points ;
- Méthodologie d'exécution et compréhension du chantier : 10 points ;
- Critère environnemental : 5 points.
- Respect du planning et méthodologie proposée pour tenir les délais : 15 points ;
Nota : La MOA appréciera le planning détaillé et argumenté du candidat qui montre de quelles
manières il compte tenir les délais.
2. Le prix global et forfaitaire (40%).
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT VESTIAIRES EN MODULAIRES DANS LE CADRE DE LA RETRUCTURATION DU STADE DOCTEUR PIEYRE
Code CPV principal - Descripteur principal : 45223810
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Consultation d'entreprises travaux pour la construction d'un bâtiment vestiaires en modulaires dans le cadre de la restructuration du Stade Docteur Pieyre à Aubervilliers
Lieu principal d'exécution du marché : Aubervilliers
Durée du marché (en mois) : 9
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti : Oui
Section 5 - Lots
-
Description du lot : Lot 1 : VRD
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45223810
Lieu d'exécution du lot : Aubervilliers -
Description du lot : Lot 2 : Bâtiments modulaires
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45223810
Lieu d'exécution du lot : Aubervilliers
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) : Le stade est situé au 139 rue Henri Barbusse, à Aubervilliers.
Visite de site obligatoire organisée aux trois dates suivantes :
- Le jeudi 28 août à 10h ;
- Le jeudi 4 septembre à 10h ;
Autres informations complémentaires : Pour l'ensemble des lots : Le marché est conclu pour une durée courant de sa date de notification jusqu'au parfait achèvement
des travaux.
Le délai d'exécution global de l'ensemble des travaux est de (neuf) 9 mois prévisionnel dont 2 mois de
préparation de chantier à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de démarrer la
période de préparation.
Le délai d'exécution des travaux comprend la période de préparation, le délai d'exécution des travaux
de chacun des marchés allotis, les périodes de congés et les jours réputés prévisibles d'intempéries. Le
mois d'aout sera un mois travaillé comme les autres.
Le marché comporte une clause d'insertion professionnelle par l'activité économique comme
condition exécution.
En application de l'article L2112-2 du code de la commande publique, le titulaire est tenu pour
l'exécution du marché de réaliser une action d'insertion professionnelle qui permette l'accès ou le
retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales et/ou professionnelles particulières.
Il leur sera obligatoirement réservé, pour chacun des deux lots, à l'occasion de l'exécution du marché,
un nombre minimum d'heures fixé par la facilitatrice insertion de Plaine Commune (voir CCAP).
Lot 1 : 323 heures ;
Lot 2 : 1512 heures;
Les candidats peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots.
Offres initiales :180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Offres finales (en cas de négociations) : 120 jours à compter de la date limite fixée pour la réception
des offres finales.
Le marché ne comporte pas de prestation supplémentaire éventuelle (PSE).
Le pouvoir adjudicateur n'a pas défini de variante imposée.
Les variantes à l'initiative des candidats ne sont pas autorisées.
Financement sur les ressources propres de la Ville d'Aubervilliers.
Acomptes et solde.
Délai de paiement de 30 jours.
Retenue de garantie de 5%.
Avance selon les dispositions du CCAP
Date d'envoi du présent avis à la publication : 04/08/2025
