Travaux d'extension et de rénovation des vestiaires de football

3.Caractéristiques principales : Marché de travaux

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
Code principal, Description :
-  45262800-9 Travaux d'extension de bâtiments
Lot(s), Code principal, Description :
-  01 : 45262522-6 Travaux de maçonnerie
-  02 : 45261100-5 Travaux de charpente
-  02 : 44112410-5 Charpentes de toit
-  03 : 45261210-9 Travaux de couverture
-  04 : 45421000-4 Travaux de menuiserie
-  04 : 45421130-4 Poses de portes et de fenêtres
-  05 : 45261410-1 Travaux d'isolation de toiture
-  05 : 45320000-6 Travaux d'isolation
-  06 : 45431000-7 Carrelages
-  06 : 45430000-0 Revêtement de sols et de murs
-  07 : 45442100-8 Travaux de peinture
-  07 : 45442110-1 Travaux de peinture de bâtiments
-  08 : 09300000-2 Electricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire
-  08 : 45315000-8 Travaux d'installation de chauffage électrique et d'autres équipements électriques de bâtiment
-  09 : 45331210-1 Travaux d'installation de ventilation
-  09 : 45330000-9 Travaux de plomberie
4. Procédure de passation : La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des articles L2123-1 et R2123-1 1° du Code de la commande publique.

5. Allotissement :
Lot(s), Désignation :
01 : VRD, gros-oeuvre
02 : Charpente bois
03 : Couverture
04 : Menuiseries extérieures et intérieures
05 : Faux plafond isolation
06 : Carrelage, faïence
07 : Peinture nettoyage
08 : Electricité
09 : Plomberie, ventilation
6. Type et forme du contrat : Marchés ordinaires

7. Durée du marché / délai d'exécution des prestations :
Début d'exécution des prestations à compter de l'ordre de service (OS) de démarrage.
La date prévisionnelle de début des travaux, après période de préparation est le 06/01/2024
La durée des travaux est de 42 semaines, période de préparation comprise.

8. Variantes à l'initiative du candidat : Aucune variante libre à l'initiative des candidats n'est autorisée.

9. Variantes imposées : Il n'y a pas de variantes imposées.

9. Prestation supplémentaires éventuelles imposées : 2 prestations supplémentaires éventuelles sont imposées :
-  Lot n° 7 - Peinture, nettoyage - PSE n° 1 : Nettoyage et peinture des façades extérieures du bâtiment existant
-  Lot n° 9 - Plomberie, ventilation - PSE n° 1 : Production chauffage solaire à pression atmosphérique.
10. Modalités de financement : Fonds propres de la Commune de Montaigu-Vendée. Paiement par mandat administratif sous 30 jours, à compter de la réception de la facture.

11. Modalités de retrait du dossier de consultation : A consulter et télécharger gratuitement sur le site www.marches-securises.fr (Pouvoir adjudicateur : Commune de Montaigu-Vendée.

12. Forme juridique en cas de groupement : En cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur.

13. Liste des documents a remettre par le candidat : La liste des pièces de la candidature et du dossier d'offre à remettre par le candidat sont précisés aux articles 6 et 7 du règlement de la consultation.

14.Critères de jugement des offres : Les conditions de participation, la liste des documents devant être remis par les candidats, ainsi que les critères et sous-critères de jugement des offres sont précisés dans le règlement de la consultation (RC) à l'article 7.

15. Date et lieu de remise des offres : Les offres devront parvenir avant le vendredi 18 octobre 2024 à 12 h 00 sur le profil acheteur : www.marches-securises.fr
16. Délai de validité des offres : 150 jours à compter de la date limite de remise des offres

17. Services où les renseignements peuvent être obtenus : Les candidats pourront transmettre leur demande écrite de renseignement technique et/ou administratif par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : www.marches-securises.fr
18. Services habilités à donner des renseignements relatifs aux délais et voies de recours : Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée de l'Ile Gloriette, 44000 Nantes, Tél. : 02 40 99 46 00

19. Informations diverses : Offre en français et en euro. Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec les deux premiers candidats du classement, sous réserve d'un nombre suffisant d'offres correspondant aux besoins du pouvoir adjudicateur.

20. Date d'envoi du présent avis à la publication : le 17 septembre 2024