Travaux d'extension et de réaménagement du Pôle Santé

3. Caractéristiques principales : La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :

Code principal, description :
-  45215100-8 - travaux de construction de bâtiments liés à la santé
-  45262800-9 - travaux d'extension de bâtiments
-  44115800-7 - Aménagements intérieurs de bâtiment
4. Procédure de passation : La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des articles L2123-1 et R2123-1 1° du Code de la commande publique.

5. Allotissement : Les prestations sont réparties en 11 lots :

Lot(s), Désignation :
01 : Fondations spéciales
02 : Terrassement, aménagements extérieurs
03 : Gros-oeuvre, enduits extérieurs
04 : Charpente bois
05 : Couverture bac sec et étanchéité
06 : Menuiseries extérieures et intérieures
07 : Cloisonnements, plafonds, isolation
08 : Carrelage, faïence
09 : Peinture, sols souples, nettoyage de parachèvement
10 : Plomberie, chauffage, ventilation
11 : Electricité
6. Type et forme de contrat : Marché ordinaire à prix global et forfaitaire.

7. Conduite d'opération : La conduite d'opération sera assurée par le maître de l'ouvrage lui-même.

8. Maîtrise d'oeuvre : La maîtrise d'oeuvre sera assurée par Origami Architecte, Architecte mandataire, 85600 Montaigu-Vendée

9. Contrôle technique : Apave, 85000 La Roche-sur-Yon

10. Sécurité et protection de la santé des travailleurs (SPS) : La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération sera assurée par ATAE, 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire

11. Durée du marché : Le délai d'exécution des travaux est défini conformément au calendrier prévisionnel du pouvoir adjudicateur. Chaque candidat doit remettre un planning détaillé, à barres et par phases, au regard du calendrier prévisionnel d'exécution.

12. Variante " libre " à l'initiative des candidats : Aucune variante n'est autorisée.

13. Variantes exigées : Aucune variante imposée de type prestation alternative n'est demandée par le pouvoir adjudicateur.

14. Prestations supplémentaires éventuelles (PSE) : aucune prestation supplémentaire éventuelle

15. Modalités de financement : Fonds propres de la commune de Montaigu-Vendée. Paiement par mandat administratif sous 30 jours, à compter de la réception de la facture.

16. Modalités de retrait du dossier de consultation : A consulter et télécharger gratuitement sur le site www.marches-securises.fr (Pouvoir adjudicateur : Commune de Montaigu-Vendée, coordonnées ci-dessus).

17. Forme juridique en cas de groupement : En cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur.

18. Liste des documents à remettre par le candidat : La liste des pièces de la candidature et du dossier d'offre à remettre par le candidat sont précisés à l'article 6 du règlement de la consultation.

19. Critères de jugement des offres : Les critères et sous-critères d'attribution sont précisés à l'article 8.2 du règlement de la consultation (RC).

20. Date et lieu de remise des plis : Les plis devront être déposés avant le lundi 22 juin 2026 à 12h00 sur le profil acheteur www.marches-securises.fr.

21. Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.

22. Services où les renseignements peuvent être obtenus : Les candidats pourront transmettre leur demande de renseignement par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : http://www.marches-securises.fr
23. Services habilités à donner des renseignements relatifs aux délais et voies de recours : Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée de l'Ile Gloriette, 44000 Nantes, Tél. : 02 55 10 10 02

24. Informations diverses : Offre en français et en euro. Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec les deux premiers candidats du classement, sous réserve d'un nombre suffisant d'offres correspondant aux besoins du pouvoir adjudicateur.
Visite sur site obligatoire pour tous les lots sauf le lot 09 - Peinture, sols souples, nettoyage de parachèvement.

25. Date d'envoi du présent avis à la publication : Le jeudi 21 mai 2026.