Travaux d'aménagement des locaux de la Région Grand Est sis Rue Joseph II à BRUXELLES

Avis de marché
Département(s) de publication :67, 57, 54, 88, 55, 68, 08, 10, 51
Annonce n° 26-32956


Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur
Nom officiel : Région Grand Est
Forme juridique de l'acheteur : Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d'administration générale

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure
Titre : Travaux d'aménagement des locaux de la Région Grand Est sis Rue Joseph II à BRUXELLES
Description : L'opération porte sur des travaux d'aménagement de locaux (602 m2 de surface utile) sis 168-170 rue Joseph II à Bruxelles et appartenant à la Région Grand Est, en vue d'y accueillir les agents et partenaires de la Maison de la Région de Bruxelles qui doivent quitter le bâtiment actuellement occupé. Les travaux concernent des aménagements intérieurs (bureaux, salles de réunions, sanitaires, local serveur, cuisine) sur 4 niveaux et la remise à niveau des installations électriques et ventilation. Les prestations attendues sont décomposées en corps d'état : travaux préparatoires et installation de chantier, démolitions, constructions métalliques, menuiserie extérieure, cloisons, plafonnage et crépis, menuiserie intérieure, chape, revêtement de sol et de mur, peinture, installation électrique, ventilation et installation sanitaire. Ce marché à lot unique est fractionné. Il comprend quatre tranches optionnelles (TO) : TO1 : Réfection complète Sanitaires R+1, TO2 : Réfection complète Sanitaires R+2, TO3 : Réfection complète Salle réunion R-1 et TO4 : Réfection complète Cuisine R-1. Trois Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE) sont également prévues : PSE imposée 1 Centrale anti intrusion, PSE imposée 2 Châssis RDC côté rue et PSE imposée 3 Rampe amovible PMR. La présente consultation obéit aux dispositions du Code de la commande publique français. La visite du site est obligatoire. Deux visites seront organisées le 15 avril 2026 à 09h00 et le 20 avril 2026 à 09h00 (les candidats sont invités à se reporter aux dispositions du règlement de consultation)
Identifiant de la procédure : 0c9a28a3-e3fb-48e5-902d-840861c5f4fb
Identifiant interne : 2026M0173
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non

2.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45317000 Autres travaux d'installation électrique
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 44115800 Aménagements intérieurs de bâtiment
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45331210 Travaux d'installation de ventilation
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421152 Installation de cloisons

2.1.4 Informations générales
Informations complémentaires : Le délai global prévisionnel d'exécution des travaux est fixé à 20 semaines, décomposé comme suit : Tranche ferme (les Pse imposées, si elles sont retenues par le maître d'ouvrage, sont réputées incluses dans le délai d'exécution de la tranche ferme) : 17 semaines, Tranche optionnelle 1 : 2 semaines, Tranche optionnelle 2 : 2 semaines, Tranche optionnelle 3 : 2 semaines et Tranche optionnelle 4 : 1 semaine. La date de démarrage des travaux est précisée à titre indicatif. Le dossier de consultation peut être obtenu gratuitement jusqu'aux date et heure limite de remise des offres. Les offres doivent impérativement être remises par voie électronique. Les voies et délais de recours sont précisée dans les pièces de consultation
Base juridique :
Directive 2014/24/UE

Section 5 - Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0000
Titre : Travaux d'aménagement des locaux de la Région Grand Est sis Rue Joseph II à BRUXELLES
Description : L'opération porte sur des travaux d'aménagement de locaux (602 m2 de surface utile) sis 168-170 rue Joseph II à Bruxelles et appartenant à la Région Grand Est, en vue d'y accueillir les agents et partenaires de la Maison de la Région de Bruxelles qui doivent quitter le bâtiment actuellement occupé. Les travaux concernent des aménagements intérieurs (bureaux, salles de réunions, sanitaires, local serveur, cuisine) sur 4 niveaux et la remise à niveau des installations électriques et ventilation. Les prestations attendues sont décomposées en corps d'état : travaux préparatoires et installation de chantier, démolitions, constructions métalliques, menuiserie extérieure, cloisons, plafonnage et crépis, menuiserie intérieure, chape, revêtement de sol et de mur, peinture, installation électrique, ventilation et installation sanitaire. Ce marché à lot unique est fractionné. Il comprend quatre tranches optionnelles (TO) : TO1 : Réfection complète Sanitaires R+1, TO2 : Réfection complète Sanitaires R+2, TO3 : Réfection complète Salle réunion R-1 et TO4 : Réfection complète Cuisine R-1. Trois Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE) sont également prévues : PSE imposée 1 Centrale anti intrusion, PSE imposée 2 Châssis RDC côté rue et PSE imposée 3 Rampe amovible PMR. La présente consultation obéit aux dispositions du Code de la commande publique français. La visite du site est obligatoire. Deux visites seront organisées le 15 avril 2026 à 09h00 et le 20 avril 2026 à 09h00 (les candidats sont invités à se reporter aux dispositions du règlement de consultation)
Identifiant interne : T-PA-1801080

5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45317000 Autres travaux d'installation électrique
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 44115800 Aménagements intérieurs de bâtiment
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45331210 Travaux d'installation de ventilation
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421152 Installation de cloisons
Options :
Description des options : Le descriptif des tranches optionnelles prévues au marché, ainsi que les modalités de leur affermissement, sont précisés dans le cahier des charges

5.1.3 Durée estimée
Date de début : 01/06/2026
Durée : 5 Mois

5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : Délai d''exécution (optimisation du délai prévisionnel global)
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30
Critère :
Type : Prix
Description : Prix
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 70

5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1801080
Canal de communication ad hoc :
Nom : AW Solutions

5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1801080
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée

Date limite de validité de l'offre : 6 Mois
Informations relatives à l'ouverture publique :
Date d'ouverture : 07/05/2026 à 14:00
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique :
Pas de système d'acquisition dynamique
Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Strasbourg
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Strasbourg
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001
Nom officiel : Avenue-Web Systèmes
Numéro d'enregistrement : A1BD6348-C7A8-E683-735B949F4FA946D8
Ville : Seyssinet-Pariset
Code postal : 38170
Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )
Pays : France
Adresse électronique : [email protected]
Téléphone : +33480041260
Rôles de cette organisation :
TED eSender

8.1 ORG-0002
Nom officiel : Région Grand Est
Numéro d'enregistrement : 79941
Adresse postale : 1 place Adrien Zeller
Ville : Strasbourg
Code postal : 67067
Subdivision pays (NUTS) : Bas-Rhin ( FRF11 )
Pays : France
Point de contact : Région Grand Est
Adresse électronique : [email protected]
Téléphone : 0387616610
Adresse internet : https://www.grandest.fr/
Profil de l'acheteur : https://marchespublics.grandest.fr/accueil.htm
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0003
Nom officiel : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro d'enregistrement : A1BD636C-F3F5-5BD7-EE57213E9468C497
Adresse postale : 31, avenue de la Paix
Ville : Strasbourg
Code postal : 67070
Subdivision pays (NUTS) : Bas-Rhin ( FRF11 )
Pays : France
Adresse électronique : [email protected]
Téléphone : 0388212323
Télécopieur : 0388364466
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0004
Nom officiel : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro d'enregistrement : A1BD637D-D859-E937-3AEB324A2111760A
Adresse postale : 31, avenue de la Paix
Ville : Strasbourg
Code postal : 67070
Subdivision pays (NUTS) : Bas-Rhin ( FRF11 )
Pays : France
Adresse électronique : [email protected]
Téléphone : 0388212323
Télécopieur : 0388364466
Rôles de cette organisation :
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours

Section 11 - Informations relatives à l'avis

11.1 Informations relatives à l'avis
Identifiant/version de l'avis : b919a0d9-2ded-448d-8588-ed956a7822c5 - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d'avis : Avis de marché ou de concession - régime ordinaire
Date d'envoi de l'avis : 31/03/2026 à 12:10
Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Date d'envoi du présent avis à la publication : 31/03/2026