Identification de l'organisme qui passe le marché : Plaine Commune Développement
Immeuble Woodwork - 4e étage
36 avenue Amilcar Cabral - 93210 Saint-Denis
Objet du marché : Travaux d'aménagement des espaces publics - secteur Saint Denis
Pleyel - Aménagement des abords du groupe scolaire Lili boulanger
Durée du marché : Le marché est conclu pour une durée courant de sa date de notification jusqu'au parfait achèvement
des travaux (lots 1 et 3) et jusqu'à la fin de la période de garantie de végétaux (lot 2).
Le délai d'exécution global de l'ensemble des travaux est fixé à 21 mois (tous lots), complété par une
période de garantie de reprise des végétaux de 24 mois (lot 2), à compter de la date de notification de l'ordre de service de démarrage de la période de préparation, décomposé comme suit :
- Période de préparation de chantier : 2 mois (tous lots)
- Réalisation des travaux : 19 mois (tous lots)
Opération 6007 - Travaux d'aménagement des espaces publics Saint-Denis Pleyel/ RC page 4/15
- Confortement des végétaux : 24 mois (lot 2)
Le délai d'exécution des travaux comprend la période de préparation, le délai d'exécution des travaux de chacun des marchés allotis, les périodes de congés et les jours réputés prévisibles d'intempéries.
Le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire de chaque lot est fixé, au sein du délai global
d'exécution, dans le calendrier prévisionnel d'exécution
Nombre et consistance des lots : Les travaux sont décomposés en trois lots :
Lot n°1 : VRD ;
Lot n°2 : Espaces verts ;
Lot n°3 : Éclairage public
Procédure de passation : Procédure adaptée en application des articles L2123-1-1° et R2123-1-1° du Code de la Commande Publique.
Critères de sélection : Critères de jugement des offres :
pour chacun des lots,
Valeur technique : 60 %
Prix : 40 %
Date limite : DATE ET HEURE LIMITES DE RECEPTION DES OFFRES : 11 AVRIL 2024 A 12 HEURES
Adresse Internet : Le DCE est téléchargeable sur l'URL suivante :
https://marches.maximilien.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=873909&orgAcronyme=d5g
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : 22 mars 2024