Avis de marché
Département(s) de publication : 68
Annonce n° 25-77551
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Ville De Colmar
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 21680066400015
Ville : COLMAR CEDEX
Code postal : 68021
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 68
Section 2 - Communication
Lien direct aux documents de la consultation :
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1678095
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Service de la Commande publique
Numéro de téléphone du contact : +33 368090395
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation : - Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de
preuve :
Renvoi au règlement de la consultation - Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
Renvoi au règlement de la consultation - Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de
preuve :
Renvoi au règlement de la consultation
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 13/08/2025 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : énoncé dans le Rc
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Travaux d'aménagement de la voirie de la rue Weckerlin à COLMAR (terrassement, maçonnerie, assainissement, enrobés…)
Code CPV principal - Descripteur principal : 45233141
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Les prestations du contrat ne sont pas alloties. La division en plusieurs lots risquerait de rendre techniquement plus complexe et financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations.
La consultation donnera lieu à un marché ordinaire et sera traité à prix unitaire ferme actualisable
Lieu principal d'exécution du marché : 68000 - COLMAR
Valeur estimée (H.T.) : 170000 euros
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti : Non
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : Les offres doivent être déposées avant les dates et heures limites indiquées en page de garde, de manière électronique.
Aucune variante au sens de l'article R2151-9 du Code de la Commande Publique n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
Les soumissionnaires peuvent présenter à leur initiative et au maximum deux variantes libres au sens de l'article R.2151-8-2° du Code de la Commande Publique. La remise d'un nombre supérieur de variante entrainera le rejet de toutes les variantes proposées. Dans cette hypothèse, seule la solution de base pourra alors être analysée.
Chaque offre variante devra répondre aux besoins exprimés par le maître d'ouvrage tout en offrant la possibilité de bénéficier d'avantages (en termes de performance, d'entretien, de délai d'exécution ou encore de prix,etc). La variante traitement de sol ne sera pas acceptée dans le cadre de ce projet.
Ces avantages présentés par l'offre variante devront clairement être définis, argumentés et justifiés.
Le candidat devra impérativement remettre une offre de base en plus de son offre variante. Toute offre variante proposée sans dépôt d'une offre de base sera rejetée.
Procédure adaptée ouverte - (Article R2123-1 1° - Inférieure au seuil des procédures formalisées - Code de la commande publique
Le dossier de consultation est disponible de manière électronique sur le profil d'acheteur :
https://www.marches-publics.info/
Le délai de validité des offres est de 120 jour(s) à compter de la date limite de réception des offres.
Les communications et échanges s'effectueront pendant toute la consultation par voie électronique par le biais du profil acheteur à l'adresse suivante :
https://www.marches-publics.info/
Le marché est conclu à compter de sa date de notification au titulaire, jusqu'à la date d'expiration de la garantie de parfait achèvement des travaux _ pas de reconduction.
Les délais détaillés d'exécution des prestations sont ceux proposés par le titulaire dans le cadre de son offre.
Ils respectent impérativement les échéances imposées par le pouvoir adjudicateur et notamment le délai global d'exécution de 54 jours calendaires, à compter du 22 septembre 2025. La notification d'un ordre de service prescrira le début des travaux. Le délai global d'exécution n'intègre pas la période de préparation de chantier dont la durée est fixée à 15 jours (par dérogation à l'article 28.1 du CCAG-Travaux). La période de préparation de chantier commencera à compter de la notification du marché.
Le délai d'exécution commence à compter de la notification de l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des travaux.
Les modalités de retrait du DCE, de composition des candidatures et des offres, de dépôt des plis et de jugement des candidatures et des offres sont détaillées dans le règlement de consultation
Date d'envoi du présent avis à la publication : 08/07/2025
