MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
bannière informations navigateurs

Travaux d'aménagement d'une crèche 35 berceaux

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Val d'Europe Agglomération

Avis N° : AO-2048-2937

  • 77 - Chessy
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :
  • Marché > (sup.) 90 000 euros

Source : NMO

SAN_VAL_EUROPE.GIF
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Val d'Europe Agglomération
Correspondant : M. DESCROUET Philippe, Château de Chessy - BP 40 - Chessy, 77701 Marne-la-vallée cedex 4, adresse internet : https://www.valdeuropeagglo.fr, adresse internet du profil acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques


Objet du marché : Travaux d'aménagement d'une crèche 35 berceaux


Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
Objet principal : 45400000
Lieu d'exécution et de livraison : Avenue Hergé, 77700 Chessy
Code NUTS : FR102
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : non
Descriptions concernant les achats complémentaires : Le marché comporte une option définie comme suit :
- Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'avoir recours au marché sans publicité ni mise en concurrence préalables, dans les conditions fixées à l'article R.2122-7 du Code de la commande publique, pour la réalisation de prestations similaires.
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Durée du marché ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) du marché seront payées à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes, dans le délai prévu aux articles L.2192-10 et R.2192-10 du code de la commande publique.
Le financement des prestations est assuré par le Budget principal de Val d'Europe Agglomération.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Le marché sera conclu soit avec un prestataire unique, soit avec un groupement dont la forme n'est pas imposée, dans les conditions prévues aux articles R.2142-19, R.2142-20 et R.2142-22 du Code de la commande publique.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont :
-Garanties et capacités techniques, juridiques et financières ;
-Capacités professionnelles.
Situation juridique - références requises : Copie du ou des jugement(s) prononcé(s), si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à engager le candidat ;
- Déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents.
Capacité économique et financière - références requises : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique ;
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
- Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années ;
- Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public ;
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : Des certificats de qualifications professionnelles :
Lot 3 :
-4322 Fabrication et pose de menuiserie en bois (Technicité confirmée).
Lot 4 :
-QUALIFELEC E2
-QUALIFELEC CF2
Lot 5 :
-5251 Installation de chauffage ou de froid raccordée sur réseau urbain
-5311 Installation de ventilation sur bâtiment inférieur à 1000 m²
Marché réservé : Non
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 28 décembre 2020 à 12 h 00

Délai minimum de validité des offres : 6 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 20.37
Renseignements complémentaires : La présente consultation est passée dans le respect des dispositions des articles L.2123-1 et R.2123-1 du code de la commande publique, selon une procédure adaptée ouverte, librement définie par le pouvoir adjudicateur.
Les prestations attendues ne sont pas décomposées en tranches au sens de l'article R.2113-4 du code de la commande publique.
Description succincte :
L'opération consiste dans l'aménagement d'une crèche de 35 berceaux dans une coque clos-couvert vide. L'équipement est constitué de trois unités de vie comprenant chacune une salle d'activité, des dortoirs et une salle de change/propreté. Le programme comprend également un hall d'entrée, une salle de motricité, une cuisine, un bureau de direction, des locaux pour le personnel et des locaux techniques.
A l'extérieur, il est également prévu l'aménagement d'une aire de jeu et d'un local à poussettes.
Le marché de travaux est conclu à prix global et forfaitaire.
Les intervenants
Maîtrise d'ouvrage :
Commune de Chessy
32 rue Charles de Gaulle
77700 CHESSY
Maîtrise d'ouvrage déléguée :
Val d'Europe Agglomération
Château de Chessy - BP 40 - Chessy
77701 MARNE-LA-VALLEE Cedex 4
Les candidats sont invités à remettre d'emblée leur meilleure proposition. Toutefois, compte tenu des offres reçues et de leur analyse détaillée par le pouvoir adjudicateur, celui-ci se réserve la possibilité d'engager une phase de négociation avec les trois candidats arrivés en tête à l'issue du classement des offres initiales.
La présente consultation donne lieu à une visite obligatoire à l'issue de laquelle une attestation de visite sera remise au candidat.
Les rendez-vous sont à prendre impérativement auprès du secrétariat du Pôle Superstructure de Val d'Europe Agglomération, par téléphone au 01.60.43.66.11.
Aucune visite ne pourra avoir lieu après le 16 décembre 2020 à 16h00 maximum.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 19 novembre 2020
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_cdqURITE8U&v=1&selected=0
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_cdqURITE8U&v=1&selected=0
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_cdqURITE8U&v=1&selected=0
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Melun, 43 rue du Général de Gaulle - Case postale 8630, 77008 Melun cedex, tél. : 01 60 56 66 30, télécopieur : 01 60 56 66 10, courriel : [email protected], adresse internet : http://Melun.tribunal-administratif.fr
Détails d'introduction des recours : Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :
- Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat ;
- Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R.551-7 du CJA ;
- Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R.421-1 à R.421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat) ;
- Recours de pleine juridiction pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 INSTALLATION DE CHANTIER - MACONNERIE - CHAPE - CARRELAGE
C.P.V. - : Objet principal : 45100000
Objets complémentaires : 45262321
Objets complémentaires : 45431000
Objets complémentaires : 45262522
Durée du lot ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 2 CLOISONS - DOUBLAGES - PLATRERIE - FAUX PLAFONDS
C.P.V. - : Objet principal : 45421152
Objets complémentaires : 45410000
Objets complémentaires : 45421146
Durée du lot ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 3 MENUISERIES INTERIEURES BOIS - AGENCEMENT - SIGNALETIQUE
C.P.V. - : Objet principal : 45421000
Durée du lot ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 4 ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES
C.P.V. - : Objet principal : 45311200
Durée du lot ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 5 PLOMBERIE - CHAUFFAGE - CVC
C.P.V. - : Objet principal : 45330000
Objets complémentaires : 45331000
Durée du lot ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 6 PEINTURE - SOLS SOUPLES
C.P.V. - : Objet principal : 45442100
Objets complémentaires : 45432111
Durée du lot ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 7 APPAREILS ELEVATEURS
C.P.V. - : Objet principal : 45313100
Durée du lot ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 8 MOBILIER - EQUIPEMENT DE CUISINE
C.P.V. - : Objet principal : 39221000
Durée du lot ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message