Lien pour consultation du texte officiel du JOUE : https://ted.europa.eu/fr/notice/401105-2025/html
401105-2025 - Mise en concurrence See the notice on TED website
401105-2025
401105-2025 - Mise en concurrence
France – Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil – TRAVAUX : BATIMENTS PROVISOIRES LOT 01 : LOCAUX MODULAIRES
OJ S 117/2025 20/06/2025
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Marché de travaux
1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel : Aéroport de Bordeaux Mérignac
Adresse électronique :
[email protected]
Activité de l’entité adjudicatrice : Activités aéroportuaires
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre : TRAVAUX : BATIMENTS PROVISOIRES LOT 01 : LOCAUX MODULAIRES
Description : Dans le cadre des opérations préalables au démarrage des travaux du Programme Bâtimentaire inscrit au Plan d'Orientation Stratégique de l'Aéroport de Bordeaux-Mérignac (ADBM), il est nécessaire de prévoir le déplacement de nombreuses fonctions et personnels. À cet effet, ADBM lance le présent marché de travaux « Bâtiments provisoires ».
Identifiant de la procédure : f1b9d57e-a56e-46ab-943f-806dff8b48a5
Identifiant interne : 25-05 BAT PROVISOIRES
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non
2.1.1.
Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale : Aéroport de Bordeaux CIDEX 040 - 33700 MERIGNAC
Ville : Mérignac
Code postal : 33700
Subdivision pays (NUTS) : Gironde ( FRI12 )
Pays : France
2.1.4.
Informations générales
Base juridique :
Directive 2014/25/UE
Cette consultation est lancée selon le Code de la commande publique, en procédure adaptée négociée ouverte (article R.2123-1) du Code de la Commande Publique). Directive 2014/23/UE
2.1.5.
Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre : 2
2.1.6.
Motifs d’exclusion
Sources des motifs d'exclusion : Document unique de marché européen (DUME)
5. Lot
5.1.
Lot : LOT-0001
Titre : TRAVAUX BATIMENT MODULAIRE COTE PISTE
Description : Dans le cadre des opérations préalables au démarrage des travaux du Programme Bâtimentaire inscrit au Plan d'Orientation Stratégique de l'Aéroport de Bordeaux-Mérignac (ADBM), il est nécessaire de prévoir la mise dé-placement de nombreuses fonctions et personnels. À cet effet, ADBM lance le présent marché de travaux « Bâtiments provisoires ».
5.1.1.
Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45210000 Travaux de construction de bâtiments
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale : Aéroport de bordeaux cidex 40
Ville : Mérignac
Code postal : 33700
Subdivision pays (NUTS) : Gironde ( FRI12 )
Pays : France
5.1.3.
Durée estimée
Durée : 33 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements : 1
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
5.1.9.
Critères de sélection
Sources des critères de sélection : Document de marché
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description : 60 point pour le critère prix
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60,00
Critère:
Type: Qualité
Description : - 20/35 % pour le planning et phasage des travaux - 15/35 % pour Qualité de la méthodologie et de l'organisation proposée pour la livraison
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35,00
Critère:
Type: Qualité
Description : Le taux de réemploi de matériaux
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 5,00
5.1.11.
Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/index.jsp
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://achatpublic.com
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Description de la garantie financière : Le prestataire retenu produira obligatoirement avec sa première facture une garantie à première demande, à défaut il appliquera une retenue de garantie de 5 % sur l'ensemble de ces factures. Les garanties sont remboursées ou restituées à l'expiration du délai de garantie, sauf en cas de prolongation dudit délai.
Date limite de réception des offres : 04/07/2025 12:00:00 (UTC+2) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Date limite de validité de l’offre : 4 Mois
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat : Voir DCE.
Montage financier : Mode de paiement : virement bancaire, Délai de paiement : 60 jours dates de facture.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique : non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Aéroport de Bordeaux Mérignac - Tribunal administratif de Bordeaux
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Aéroport de Bordeaux Mérignac
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Aéroport de Bordeaux Mérignac
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Aéroport de Bordeaux Mérignac - Tribunal administratif de Bordeaux
5.1.
Lot : LOT-0002
Titre : Travaux Bâtiments modulaires côté ville ( Bâtiment ZCV parking et ZCV Stockage)
Description : Cette consultation porte sur des travaux concernant des travaux dule Programme Bâtimentaire inscrit au Plan d'Orientation Stratégique de l'Aéroport de Bordeaux-Mérignac (ADBM), il est en effet nécessaire de prévoir la mise déplacementla relocalisation et le relogement de nombreuses fonctions et personnels. À cet effet, ADBM lance le présent marché de travaux « Bâtiments provisoires ».
5.1.1.
Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45210000 Travaux de construction de bâtiments
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale : Aéroport de bordeaux cidex 40
Ville : Mérignac
Code postal : 33700
Subdivision pays (NUTS) : Gironde ( FRI12 )
Pays : France
5.1.3.
Durée estimée
Durée : 33 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements : 1
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
5.1.9.
Critères de sélection
Sources des critères de sélection : Document unique de marché européen (DUME)
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description : 60 point pour le critère prix
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60,00
Critère:
Type: Qualité
Description : - 20/35 % pour le planning et phasage des travaux - 15/35 % pour Qualité de la méthodologie et de l'organisation proposée pour la livraison
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35,00
Critère:
Type: Qualité
Description : Le taux de réemploi de matériaux
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 5,00
5.1.11.
Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/index.jsp
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Autorisée
Adresse de présentation : https://achatpublic.com
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Autorisée
Description de la garantie financière : Voire DCE
Date limite de réception des offres : 04/07/2025 12:00:00 (UTC+2) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Date limite de validité de l’offre : 4 Mois
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat : Voir DCE
Montage financier : voire dce
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique : non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Aéroport de Bordeaux Mérignac - Tribunal administratif de Bordeaux
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Aéroport de Bordeaux Mérignac
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Aéroport de Bordeaux Mérignac - Tribunal administratif de Bordeaux
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel : Aéroport de Bordeaux Mérignac
Numéro d’enregistrement : 48760720200024
Adresse postale : Cedex 40
Ville : Mérignac
Code postal : 33700
Subdivision pays (NUTS) : Gironde ( FRI12 )
Pays : France
Adresse électronique :
[email protected]
Téléphone : 0556345136
Profil de l’acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/index.jsp
Autres points de contact :
Nom officiel : Tribunal administratif de Bordeaux
Adresse postale : 9 rue Tastet
Ville : Bordeaux
Code postal : 33000
Subdivision pays (NUTS) : Gironde ( FRI12 )
Pays : France
Adresse électronique :
[email protected]
Téléphone : 0556993800
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis : 411f7d6e-48b5-4f90-b471-a9eb06b11c78 - 04
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis : 17
Date d’envoi de l’avis : 19/06/2025 11:17:09 (UTC+2) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 401105-2025
Numéro de publication au JO S : 117/2025
Date de publication : 20/06/2025
