Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 55, 54, 57, 88
Annonce No 20-135076
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ESID de Metz.
Correspondant : Mme Bazzaro Pauline, Acheteur, caserne Ney 1 rue du Maréchal Lyautey B.P. 30001 57044 Metz Cedex 01, tél. : 03-55-74-80-40, télécopieur : 03-55-74-80-29, courriel :
[email protected] adresse internet :
https://www.marches-publics.gouv.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur :
https://www.marches-publics.gouv.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Défense.
Objet du marché : thierville sur meuse (55) - 1erRch - quartier Maginot - bâtiments 0254 et 0322 - ateliers Nti 1 roues - mise en place d'extracteurs de gaz brûlés.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45331200.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : -FRF32.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
thierville sur meuse (55) - 1erRch - quartier Maginot - bâtiments 0254 et 0322 - ateliers Nti 1 roues - mise en place d'extracteurs de gaz brûlés
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : les travaux seront réalisés conformément aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières
(cctp).
ils comprennent notamment la mise en place d'extracteurs de gaz brûlés pour les véhicules de gamme tactique (bâtiment 0254), ainsi qu'un système d'extraction de gaz brûlés adaptable au système Leclerc (bâtiment 0322) afin d'accueillir les nouveaux véhicules du programme scorpion (griffon).
a titre indicatif, les travaux commenceront vers le 1ertrimestre 2021.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : néant.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : avance sous conditions, correspondant à 5 % du montant du marché (20% pour une Pme)
Acomptes mensuels par virements
prix fermes actualisables.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le marché sera conclu :
- soit avec un opérateur économique unique,
- soit avec un groupement d'opérateurs économiques.
un même opérateur économique ne peut être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché.
il est interdit de présenter une offre en agissant à la fois en tant que candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements.
en cas de groupement d'opérateurs économiques, aucune forme juridique n'est imposée par le représentant du pouvoir adjudicateur.
toutefois, en cas de groupement conjoint, le mandataire sera obligatoirement solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du représentant du pouvoir adjudicateur.
la composition du groupement ne pourra être modifiée, entre la date de remise des offres et la date de signature du marché, que dans les conditions prévues à l'article R.2142-26 du code de la commande publique.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : la sélection des candidatures se fera conformément aux dispositions de l'article L.2142-1 et des articles R.2142-1 à R.2142-27 du code de la commande publique.
les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 du code de la commande publique ou qui, le cas échéant, après mise en uvre des dispositions du I de l'article R.2144-2, produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les pièces et renseignements demandés ci-après ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché.
les candidats doivent justifier et apporter la preuve de leurs capacités juridiques, économiques, financières, techniques et professionnelles à réaliser toutes les prestations pour lesquelles ils se portent candidats.
les capacités s'apprécient globalement tous opérateurs économiques confondus composant la candidature.
a cette fin, il sera fourni obligatoirement pour chaque opérateur économique, les renseignements concernant la situation propre du candidat, les justificatifs quant aux conditions d'accès à la commande publique, les renseignements et les formalités nécessaires pour l'évaluation de leurs capacités économique et financière, professionnelle et technique minimales requises.
Situation juridique - références requises : lettre de candidature (formulaire Dc1), incluant notamment :
- l'information selon laquelle le candidat se présente seul ou en groupement ;
- une déclaration sur l'honneur certifiant que le candidat a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales et sociales (articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 du code de la commande publique et articles L.5212-1 à L.5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés)
si le candidat est en redressement judiciaire, la ou les copies des jugements prononcés à cet effet. Les entreprises devront justifier de leur habilitation à poursuivre leur activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché (article L.2141-3-3°Du code de la commande publique).
Capacité économique et financière - références requises : déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (formulaire Dc2), mentionnant le chiffre d'affaires des trois dernières années
Capacité économique et financière - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : aucun minimum exigé.
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : liste de références de travaux exécutés au cours des trois dernières années et de même nature que ceux faisant l'objet de la présente consultation.
cette liste, qui se limitera à quelques références pertinentes et vérifiables sur des opérations de nature et complexité comparables, sera détaillée et fera obligatoirement ressortir, pour chaque référence, l'objet avec indication des caractéristiques principales, son montant, l'époque de réalisation (date), le lieu d'exécution et les organismes ou maîtres d'ouvrage pour lesquels les travaux ont été réalisés, avec indication des coordonnées d'un correspondant du maître d'ouvrage ou de l'organisme chargé de l'opération.
cette liste est à fournir dans tous les cas pour chaque opérateur économique.
en l'absence de telles références ou en cas de références insuffisantes, le candidat produira tous les éléments nécessaires à l'appréciation de ses capacités notamment ses qualifications professionnelles (expériences et qualification des personnels) et ses moyens.
la preuve des capacités techniques et professionnelles peut être apportée :
- par tout moyen à sa convenance notamment par des certificats de bonne exécution de travaux,
- par des certificats de qualifications professionnelles, par des certificats d'identité professionnelle,
- par des certificats de qualité.
Référence professionnelle et capacité technique - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : le niveau de qualification souhaité est le suivant (ou références similaires) : Qualibat 54 (Installation d'aéraulique et de conditionnement d'air).
un certificat sera obligatoirement fourni pour les qualifications suivantes :
- b1v-B2v (Électricien qualifié réalisant des travaux d'ordre électrique dans un environnement consigné (réalisations d'installations électriques Bt) en assurant sa propre sécurité et celle du personnel placé sous ses ordres)
- bC (Chargé de consignation des installations électriques)
- bE (Opérations spécifiques d'ordre électrique (essais en basse tension, mise en marche, arrêt...).
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 2 décembre 2020, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 6 mois à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : DAF_2020_001939.
Renseignements complémentaires : le délai d'exécution du marché est de quatre mois, comprenant :
- une période de préparation de deux mois, qui débutera par ordre de service ;
- un délai d'exécution des travaux de deux mois, à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de les commencer.
la visite des lieux est obligatoire.
Les entreprises devront, pour se rendre sur le site, s'adresser à l'adjudant-chef MAILLOT Eddy - tél. : 03.29.73.59.61, afin de convenir d'un rendez-vous. Un préavis de 03 jours devra être respecté.
pour obtenir des renseignements d'importance secondaire, les candidats pourront prendre contact aux coordonnées ci-dessous :
Renseignements administratifs :
Service achats infrastructure
Mme BAZZARO Pauline ou Mme GALLIEN Nathalie
Tél : 03.55.74.80.58 ou 03.55.74.80.41
e-mail :
[email protected]
horaires d'ouverture : du lundi au jeudi, sauf jours fériés, de 08h30 à 11h30 et de 13h30 à 16 heures ; le vendredi de 08h30 à 11h30.
renseignements techniques :
Usid de VERDUN - section ingénierie de la maintenance
chargé d'affaires : l'adc MAILLOT Eddy
Tél. : 03 29 73 59 61.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 4 novembre 2020.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nancy 5 Place de la Carrière C.O. no20038 54036 Nancy Cedex, tél. : 03-83-17-43-43, courriel :
[email protected], télécopieur : 03-83-17-43-50.
Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal administratif de Nancy 5 Place de la Carrière C.O. no20038 54036 Nancy Cedex, tél. : 03-83-17-43-43, courriel :
[email protected], télécopieur : 03-83-17-43-50.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Nancy 5 Place de la Carrière C.O. no20038 54036 Nancy Cedex, tél. : 03-83-17-43-43, courriel :
[email protected], télécopieur : 03-83-17-43-50.