Identification de l'organisme qui passe le marché : Syndicat Mixte des Vallées de la Veyre et de l'Auzon, 13 rue principale, 63450 Saint saturnin
Objet du marché : La présente consultation a pour objet :
Renouvellement des installations de la télégestion des ouvrages DO et PR du SMVVA- Programme
2025 et Programme 2026
Lieu d'exécution :
Sur le territoire du Syndicat Mixte des Vallées de la Veyre et de l'Auzon (SMVVA)
Références à la Nomenclature CPV :
32000000-3 - Équipements et appareils de radio, de télévision, de communication, de
télécommunication et équipements connexes
90480000-5 _ Service de gestion du réseau d'assainissement
5311000-0 _ Travaux de câblage et d'installations électriques
Durée du marché : Le délai global d'exécution du marché comprend la période de préparation et le délai d'exécution des
travaux.
La durée de la période de préparation est fixée à 2 mois par phase.
Concernant le délai d'exécution des travaux :
Pour la phase 1 : programme 2025
Il est imposé la réalisation d'un test sur 2 points les 7 et 8 juillet 2025
- PR de PRA DE SERRE situé à Veyre-Monton, Rue Pierre Gilles de Gennes
- DO de la Route Clermont situé à Vic le Comte, 401 Route de Clermont
La pose des appareils du programme 2025 se feront à compter de la semaine 37 pour un
délai de 7 semaines avec la pose de 2 appareils par semaine (pose imposée les lundis et/ou
les mardis).
Pour la phase 2 : programme 2026
La pose des appareils du programme 2026 se feront à compter de la semaine 04 pour un
délai de 12 semaines avec la pose de 2 appareils par semaine (pose imposée les lundis
et/ou les mardis).
Nombre et consistance des lots : La présente consultation ne fait pas l'objet d'un allotissement au sens de l'article L 2113-10 du code de la commande publique. Les prestations donneront lieu à un marché unique.
Procédure de passation : La présente consultation pour la passation d'un marché de travaux est lancée selon une procédure
adaptée visée aux articles L 2120-1-2° ; L 2123-1-1°; R 2123-1-1 ; R 2123-4 à R 2123-7 et est soumise aux modalités de publicité définies à l'article R 2131-12 du code de la commande publique.
La présente procédure est ouverte. Tous les candidats intéressés sont admis à soumissionner
Modalités d'attribution : Le délai de validité des offres est de 180 jours.
Il court à compter de la date limite fixée pour la remise des offres mentionnée en page de garde du présent document / dans l'invitation des candidats admis à remettre une offre.
Rang Critères de jugement Coefficient de pondération
par critère
1 Valeur technique de l'offre appréciée au vu du mémoire technique fourni par
l'entreprise : 0,3
2 Prix apprécié au vu des documents financiers fournis par l'entreprise : 0,7
TOTAL :1
Date limite : Date et heure limite de remise des candidature et des offres :
04/04/2025 à 12h00
Renseignements divers : Les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés aux
opérateurs économiques six jours avant la date limite fixée pour la réception des offres.
Les candidats devront faire parvenir leur demande de renseignements complémentaires au plus tard 12 jours avant la date limite de remise des offres.
Toutefois, le Maitre d'ouvrage se réserve le droit de répondre à des demandes qui seraient faites postérieurement sous réserve de respecter le délai limite de 6 jours avant la date limite de remise des offres.
Adresse Internet du profil acheteur :
https://publication.marchesonline.com/publication/extern/apcConsultationAcces.do?idConsultation=Mzk0ODA3OQ%3D%3D
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : 14/03/2025
