48154-2026 - Mise en concurrence
48154-2026.
48154-2026 - Mise en concurrence
France - Travaux de gros oeuvre - Relance du lot Gros oeuvre/maconnerie/plâtrerie - Accord-cadre à bons de commande et à marchés subséquents pour l'exécution de travaux d'entretien courant des logements de LMH
OJ S 15/2026 22/01/2026.
Avis de marché ou de concession - régime ordinaire
Travaux
1. Acheteur
1.1.Acheteur
Nom officiel: Lille Métropole Habitat
Adresse électronique:
[email protected]
Forme juridique de l'acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Logement et équipements collectifs
2. Procédure
2.1.Procédure
Titre: Relance du lot Gros oeuvre/maconnerie/plâtrerie - Accord-cadre à bons de commande et à marchés subséquents pour l'exécution de travaux d'entretien courant des logements de LMH
Description: Acheteur LILLE METROPOLE HABITAT Type de contrat Accord-cadre de travaux à bons de commande et à marchés subséquents, multi-attributaires, avec montant minimum de 5 000 euro(s) par titulaire et un montant maximum de 800 000 euro(s) sur la durée totale, tous titulaires confondus. Structure Lot unique Lieu d'exécution Tout le patrimoine de LMH Délai L'accord-cadre débute à compter de sa notification pour une période ferme allant jusqu'au 31 décembre 2026 (environ 9/10 mois) et pourra faire l'objet d'une reconduction tacite pour une période 12 mois, soit une fois au plus tard au 31 décembre 2027. Pénalités de retard Oui (se référer au CCAP) Variation des prix Révisables (se référer au CCAP) Nature des prix Unitaires Clause sociale Sans objet Clause environnementale Oui (cf. CCTP)
Identifiant de la procédure: 2239949d-e8db-47b6-9d3e-0b6662cbb579.
Identifiant interne: 25S0069.
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45223220 Travaux de gros oeuvre
Nomenclature complémentaire (cpv): 45262522 Travaux de maconnerie, 45410000 Travaux de plâtrerie
2.1.4.Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.6.Motifs d'exclusion
Sources des motifs d'exclusion: Document de marché
5. Lot
5.1.Lot: LOT-0000
Titre: Relance du lot Gros oeuvre/maconnerie/plâtrerie - Accord-cadre à bons de commande et à marchés subséquents pour l'exécution de travaux d'entretien courant des logements de LMH
Description: Acheteur LILLE METROPOLE HABITAT Type de contrat Accord-cadre de travaux à bons de commande et à marchés subséquents, multi-attributaires, avec montant minimum de 5 000 euro(s) par titulaire et un montant maximum de 800 000 euro(s) sur la durée totale, tous titulaires confondus. Structure Lot unique Lieu d'exécution Tout le patrimoine de LMH Délai L'accord-cadre débute à compter de sa notification pour une période ferme allant jusqu'au 31 décembre 2026 (environ 9/10 mois) et pourra faire l'objet d'une reconduction tacite pour une période 12 mois, soit une fois au plus tard au 31 décembre 2027. Pénalités de retard Oui (se référer au CCAP) Variation des prix Révisables (se référer au CCAP) Nature des prix Unitaires Clause sociale Sans objet Clause environnementale Oui (cf. CCTP)
Identifiant interne: T-PF-1767802.
5.1.1.Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45223220 Travaux de gros oeuvre
Nomenclature complémentaire (cpv): 45262522 Travaux de maconnerie, 45410000 Travaux de plâtrerie
5.1.3.Durée estimée
Date de début: 01/04/2026.
Date de fin de durée: 31/12/2026.
5.1.4.Reconduction
Nombre maximum de reconductions: 1.
5.1.6.Informations générales
Participation réservée:
La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.9.Critères de sélection
Sources des critères de sélection: Document de marché
5.1.11.Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1767802.
Canal de communication ad hoc:
Nom: AW Solutions
5.1.12.Conditions du marché public
Conditions de soumission:
Soumission par voie électronique: Requise
Adresse de soumission: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1767802.
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: francais
Catalogue électronique: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 20/02/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale
Durée de validité des offres: 4 Mois
Informations relatives à l'ouverture publique:
Date d'ouverture: 20/02/2026 12:05:00 (UTC+01:00) Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale
Lieu: Patrimoine de Lille Metropole Habitat
Conditions du marché:
Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non
Facturation électronique: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement électronique sera utilisé: non
5.1.15.Techniques
Accord-cadre:
Accord-cadre, avec remise en concurrence
Nombre maximal de candidats: 2.
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Lille
Description des délais d'introduction des procédures de recours: Les délais et voies de recours sont les suivants : - référé précontractuel jusqu'à la signature du contrat conformément à l'article L551.1 et suivants du code de justice administrative : référé contractuel à compter de la signature du marché public et dans un délai de 31 jours suivants la publication de l'avis d'attribution conformément à l'article L551-13 et suivants du CJA : recours en contestation de la validité du marché public, conformément à l'arrêt du Conseil d'Etat du 4 avril 2014 'Tarn et Garonne' dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution. Le tribunal compétent est le suivant : Tribunal Administratif de Lille 5 Rue Geoffroy Saint-Hilaire - CS 62039 59014 Lille
8. Organisations
8.1.ORG-0001.
Nom officiel: Avenue-Web Systèmes
Numéro d'enregistrement: 9A2EB13D-9724-5830-0994D8F3E74702BD
Ville: Seyssinet-Pariset
Code postal: 38170
Subdivision pays (NUTS): Isère (FRK24)
Pays: France
Adresse électronique:
[email protected]
Téléphone: +33480041260
Rôles de cette organisation:
TED eSender
8.1.ORG-0002.
Nom officiel: Lille Métropole Habitat
Numéro d'enregistrement: 54964.
Adresse postale: 425 Boulevard Gambetta
Ville: Tourcoing
Code postal: 59200
Subdivision pays (NUTS): Nord (FRE11)
Pays: France
Point de contact: BITTER Maxime
Adresse électronique:
[email protected]
Téléphone: 0970249249.
Adresse internet: http://www.lmh.fr
Rôles de cette organisation:
Acheteur
8.1.ORG-0003.
Nom officiel: Tribunal administratif de Lille
Numéro d'enregistrement: 9A2EB15B-E9A6-3045-971E937F2BBE21EC
Adresse postale: 143, rue Jacquemars Giélée
Ville: Lille
Code postal: 59014.
Subdivision pays (NUTS): Nord (FRE11)
Pays: France
Adresse électronique:
[email protected]
Téléphone: 0320631300
Télécopieur: 0320631347.
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Informations relatives à l'avis
Identifiant/version de l'avis: 71e71fa7-57f9-4fc3-8340-6199745209aa - 01.
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d'avis: Avis de marché ou de concession - régime ordinaire
Sous-type d'avis: 16.
Date d'envoi de l'avis: 20/01/2026 17:23:27 (UTC+01:00) Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale
Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: francais
Numéro de publication de l'avis: 48154-2026.
Numéro de publication au JO S: 15/2026.
Date de publication: 22/01/2026
