Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : DIR IDF - Direction Ile-de-France
Correspondant : Mme Katharina Hirsch, Conducteur d'Opérations, 33 avenue Pierre Mendès France, 75646 Paris cedex
Objet du marché : Marché travaux ayant pour objet la réhabilitation thermique de l'enveloppe de 141 logements, bâtiments A, B et C (ravalement, isolation du plancher haut du sous-sol, remplacement des menuiseries extérieures et travaux de VMC)
Type de marché de travaux :
Lieu d'exécution et de livraison : 108 rue de Montigny, 95100 Argenteuil
Caractéristiques principales :
La présentation de variantes libres à l'initiative du candidat est proscrite.
Et
Le marché comporte une variante (prestations supplémentaires éventuelles) définie dans le cahier des clauses techniques particulières Lot Ravalement / ITE (CCTP) et exigées par le Maître de l'ouvrage.
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : La réhabilitation thermique de l'enveloppe de 141 logements, bâtiment A, B et C (ravalement, isolation du plancher haut du sous-sol, remplacement des menuiseries extérieures et travaux de VMC)
Prestations divisées en lots : Oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Durée du marché ou délai d'exécution : 225 jours à compter de la notification du marché
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 27 août 2025 à 14 h 00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : IDF2025_031
Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 juin 2025
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Correspondant : Mme Katharina Hirsch , ADOMA DIR Ile-de-France - Secrétariat CAOR, 33 avenue Pierre Mendès France, 75646 Paris cedex 13, courriel :
[email protected]
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Ravalement / ITE
Lot(s) 2 Menuiseries Extérieures
Lot(s) 3 Ventilation Mécanique Contrôlée
