Réhabilitation de 68 logements - Pilotage social - Mission sociale d'accompagnement - Déménagement - Gestion du relogement - Quai Coutelier

Section I : Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : OFFICE PUBLIC HABITAT AISNE
Type de Numéro national d'identification : SIRET
N° National d'identification : 42311939500014
Ville : LAON
Code Postal : 02000
Groupement de commandes : Non
Section 2 : Communication
Lien vers le profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_I8ktobApVb&v=1&selected=0
Identifiant interne de la consultation : REHAB 68 LOGTS/TL/CP/FEV26
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Via la plateforme Achatpublic
Section 3 : Procédure

Conditions de participation :
Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et la part du chiffre d’affaires concernant les travaux, objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : liste de références vérifiables : l’entreprise présentera une liste de références en indiquant l’objet du chantier, le lieu, le nom du maître d’ouvrage, l’année de réalisation et le volume de travaux (surface/prix).
La qualité des références s’apprécie au regard de leur équivalence :
- en terme de volume travaux et/ou - de domaine fonctionnel
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 13 avril 2026 17:30
Présentation des offres par catalogue électronique : interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentation de variantes : Non
Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : Réhabilitation de 68 logements – Pilotage social –Mission sociale d’accompagnement – Déménagement – Gestion du relogement – Quai Coutelier à CHATEAU-THIERRY
Type de marché : Travaux
Lieu principal d'exécution du marché : Quai Coutelier à CHATEAU-THIERRY
Durée du marché (en mois) : 21
La consultation comporte des tranches : non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non
Section 6 : Informations Complémentaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) :Une visite des lieux est obligatoire. Celle-ci sera effectuée dans les conditions prévues à l'article 9 du règlement de consultation.
Autres informations complémentaires : DÉLAIS : le délai d'exécution est de :
VINGT (20) MOIS de travaux + UN (1) MOIS de préparation de chantier
MARCHE UNIQUE
Un seul marché sera passé pour la globalité des travaux. Le marché sera attribué à une entreprise générale ou à un groupement d'entreprises. A titre indicatif, pour ce marché UNIQUE, le marché portera sur les natures de travaux suivantes appelées lots techniques : VRD - aménagements paysagers / Gros oeuvre / Isolation et façades / Menuiseries extérieures / Serrurerie / Electricité / Chauffage - ventilation / Plomberie / Menuiserie intérieure - plâtrerie - isolation intérieure / Sol souple / Carrelage et faïence / Peinture / Cage d'escalier - accessibilité.
Dans le cadre de son projet de restructuration de plusieurs bâtiments, comptant 68 logements sur plusieurs bâtiments, de son patrimoine situé au Lieu-dit La Vignotte – Quai Coutelier à CHATEAU-THIERRY, L’Office Public de l’Habitat de l’Aisne, en tant qu’acheteur public, souhaite passer un marché à lot unique. Ce projet s’inscrit dans la politique de l’OPH d’améliorer les performances thermiques, esthétiques et techniques de son patrimoine situé sur la ville de CHATEAU-THIERRY, et plus précisément, concernant les immeubles situés Quai Coutelier au Lieu-dit La Vignotte.
Le jugement des offres sera effectué en tenant compte des critères suivants :
- le prix des prestations : 50 %.
- la valeur technique des prestations appréciées au vu du contenu des éléments du Mémoire Technique : 50 %
Signature électronique de l'acte d'engagement au stade de l'attribution du marché:
La signature électronique sera requise pour la signature de l'offre finale.
COPIE DE SAUVEGARDE
Le candidat pourra également transmettre, en parallèle, dans les délais impartis pour la remise des plis, une copie de sauvegarde sur clé USB. La copie de sauvegarde ne servira que dans les cas où la version transmise par voie électronique ne pourrait être utilisée.
DÉLAI DE VALIDITÉ DES OFFRES
Le délai de validité des offres est fixé à cent quatre vingt (180) Jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES VIA LA PLATEFORME
Les candidats devront transmettre leur demande de renseignements complémentaires par l'intermédiaire du profil acheteur du maître d'ouvrage, via la plateforme : https://www.achatpublic.com/ au plus tard 10 jours calendaires avant la date limite de réception des offres.
Une réponse sera alors adressée, à tous les candidats ayant téléchargé après identification, 6 jours calendaires au plus tard avant la date limite de réception des offres, via la plateforme : https://www.achatpublic.com/
PROCEDURES DE RECOURS
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif d'Amiens 14 rue Lemerchier - 80000 Amiens, tél. : 03-22-33-61-70, fax : 03-22-33-61-71.
Organe chargé des procédures de médiation :
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics de NANCY drcl 5 - préfecture Meurthe et Moselle - 1 rue du Préfet Erignac, 54038 Nancy Cedex.
Précisions concernant le délai des voies de recours :
-le référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du code de la justice administrative (CJA) pouvant être exercé à compter de la date d'envoi de la notification de rejet sur présentation d'un mémoire motivé en fait et en droit devant le Tribunal administratif d'Amiens ;
-le référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du code de la justice administrative (CJA) pouvant être exercé dans un délai de trente et un (31 jours) à compter de la publication de l'avis d'attribution au JOUE et/ou BOAMP sur présentation d'un mémoire motivé en fait et en droit devant le Tribunal administratif d'Amiens ;
-le recours de plein contentieux dans un délai de deux (02) mois à compter de la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique sur présentation d'un mémoire motivé en fait et en droit devant le Tribunal administratif d'Amiens.
Date d'envoi du présent avis : 24/02/2026