Avis de marché
Département(s) de publication : 45
Annonce n° 26-58314
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Orléans Métropole
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 24450046800040
Ville : Orléans
Code postal : 45058
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 45
Section 2 - Communication
Lien direct aux documents de la consultation :
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1835274
Identifiant interne de la consultation : M26A0091
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact :
http://marchespublics.orleans.fr/accueil.htm
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation : - Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de
preuve :
Renvoi au règlement de la consultation - Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
Renvoi au règlement de la consultation - Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de
preuve :
Renvoi au règlement de la consultation
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 06/07/2026 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : Critère 1 : Valeur technique appréciée au regard du cadre de mémoire technique adapté aux travaux propres au présent marché selon les sous-critères indiqués dans les renseignements complémentaires du présent avis et dans le règlement de la consultation (article 7-2). : 60%
Critère 2 : Prix des prestations apprécié au regard du montant total du détail quantitatif estimatif. : 40%
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Réalisation des boisements au Parc Technologique d'Orléans Charbonnière
Code CPV principal - Descripteur principal : 45112711
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : La présente consultation donnera lieu à un marché non alloti, ordinaire conclu à prix unitaires.
La durée du marché court de sa notification jusqu'à la fin des travaux de finalisation. A titre indicatif, le démarrage des travaux est prévu à compter du mois d'août 2026.
Le délai d'exécution maximum des travaux de création (hors période de préparation) est de : 12 mois pour la réalisation des travaux. Les candidats pourront proposer un délai inférieur à 12 mois, qui deviendra le délai contractuel.
Ce délai d'exécution des travaux pourra être fractionné. Le délai d'exécution des travaux de création court à compter de la date indiquée au sein de l'ordre de service de démarrage des travaux.
Des travaux de finalisation (travaux d'entretien) devront ensuite être réalisés sur une durée de 36 mois à compter de la réception de ces travaux de création (avec ou sans réserve)
Lieu principal d'exécution du marché : Territoire du Parc Technologique d'Orléans Métropole 45800 - Saint Jean de Braye
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti : Non
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : =>Accès au dossier de la consultation, renseignements complémentaires et modalités de remise des offres par voie électronique :
http://marchespublics.orleans.fr/accueil.htm
=>La transmission des offres et questions, par mail, n'est pas autorisée.
=>Négociation : L'acheteur se réserve la possibilité de négocier avec les candidats (conditions fixées dans le RC).
=>Instance chargée des procédures de recours et service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours:
Tribunal administratif d'Orléans - 28 rue de la Bretonnerie - 45057 Orléans Cedex 1
Tél : 02 38 77 59 00 - Fax : 02 38 53 85 16
[email protected] -
http://orleans.tribunal-administratif.fr/
=>Délais de recours : Cf. selon les dispositions légales en vigueur et notamment le code de justice administrative.
=>Sous-critères de la valeur technique :
- Sous-critère 1 : Pertinence de la méthodologie et des procédures d'intervention pour la réalisation des prestations appréciée au regard des propositions du candidat en matière de : méthodologie et organisation du chantier, prise en compte des modes opératoires proposés pour atteindre les objectifs de reprise des végétaux (sous-pondération 30%)
- Sous-critère 2 : Adéquation des moyens humains et matériels affectés au chantier appréciée au regard des propositions du candidat propres au présent marché (sous-pondération 15 %)
- Sous-critère 3 : Pertinence et optimisation du planning proposé (sous-pondération 15%)
Date d'envoi du présent avis à la publication : 12/06/2026
