Avis informatif
Département(s) de publication :71
Annonce n° 26-50957
Section 1 - Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel : Département de Saône et Loire
Forme juridique de l'acheteur : Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d'administration générale
Section 2 - Procédure
2.1 Procédure
Titre : RD09 - Pont sur la Loire à Iguerande - Travaux de confortement de la Pile P5
Description : RD09 - Pont sur la Loire à Iguerande - Travaux de confortement de la Pile P5
Identifiant interne : DRI-26-043-CF
2.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45220000 Ouvrages d'art et de génie civil
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45221119 Travaux de rénovation de ponts
2.1.2 Lieu d'exécution
Subdivision pays (NUTS) : Saône-et-Loire ( FRC13 )
Pays : France
2.1.4 Informations générales
Base juridique :
Directive 2014/24/UE
Section 3 - Partie
3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0001
Titre : RD09 - Pont sur la Loire à Iguerande - Travaux de confortement de la Pile P5
Description : RD09 - Pont sur la Loire à Iguerande - Travaux de confortement de la Pile P5
Identifiant interne : 0
3.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45220000 Ouvrages d'art et de génie civil
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45221119 Travaux de rénovation de ponts
3.1.2 Lieu d'exécution
Subdivision pays (NUTS) : Saône-et-Loire ( FRC13 )
Pays : France
3.1.3 Durée
Durée : 180 Jour
3.1.5 Informations générales
Participation réservée : La participation n'est pas réservée.
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui
Informations complémentaires : RD09 - Pont sur la Loire à Iguerande - Travaux de confortement de la Pile P5. Les prestations concernent les travaux de confortement de la Pile P5 et notamment la réalisation d'environ 30 micropieux réalisés en périphérie de la Pile actuelle. A titre informatif, la RD est fermée à la circulation depuis fin septembre 2025 suite à affouillement sous Pile P5. Le délai d'exécution débutera à notification du marché. A titre indicatif, les travaux sont programmés à compter de la deuxième quinzaine d'août. La période la plus favorable pour intervenir dans la Loire se situe sur la période de août à septembre.
3.1.8 Techniques
Accord-cadre :
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique :
Pas de système d'acquisition dynamique
3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation : Département de Saône et Loire
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Dijon
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Département de Saône et Loire
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Département de Saône et Loire
Organisation qui reçoit les demandes de participation : Département de Saône et Loire
Organisation qui traite les offres : Département de Saône et Loire
Section 8 - Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel : Département de Saône et Loire
Numéro d'enregistrement : 22710001300688
Adresse postale : Rue de LINGENDES
Ville : Mâcon
Code postal : 71000
Subdivision pays (NUTS) : Saône-et-Loire ( FRC13 )
Pays : France
Point de contact : M. le Président
Adresse électronique :
[email protected]
Téléphone : +33 385396600
Adresse internet :
https://marches.ternum-bfc.fr
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1 ORG-0002
Nom officiel : Tribunal administratif de Dijon
Numéro d'enregistrement : 17210005900010
Adresse postale : 22 rue d'Assas
Ville : DIJON
Code postal : 21000
Subdivision pays (NUTS) : Côte-d'Or ( FRC11 )
Pays : France
Adresse internet :
https://dijon.tribunal-administratif.fr
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Informations relatives à l'avis
Identifiant/version de l'avis : ae3ad13b-9d7f-4311-b768-229517059463 - 01
Type de formulaire : Planification
Type d'avis : Avis de préinformation ou avis périodique indicatif utilisé uniquement à titre d'information
Date d'envoi de l'avis : 22/05/2026 à 14:46
Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français
Date prévue de publication d'un avis de marché dans le cadre de la procédure en question : 19/06/2026
Date d'envoi du présent avis à la publication : 22/05/2026
