Modernisation de la station de pompage - Réseau de Masseube-Labarthe (32)

32 - RIVES ET EAUX DU SUD OUEST

Mise en ligne : 11/07/2024

Limite de réponse : 20/08/2024

Travaux Publics

Appel d'offres ouvert

Avis n°AO-2429-3056

Cet avis a été archivé.

La date limite de réponse pour cet avis est dépassée

Voir les avis en cours

Descriptif

Source : WEB

Avis de marché
Département(s) de publication :65, 32
Annonce n° 24-79104

Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur
Nom officiel : Rives et Eaux du Sud-Ouest
Forme juridique de l'acheteur : Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d'administration générale

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure
Titre : Modernisation de la station de pompage - Réseau de Masseube-Labarthe (32)
Description : Le présent marché a pour objet la modernisation de la station de pompage située sur le réseau de Masseube-Labarthe (32).
Identifiant de la procédure : db1f0f8a-be09-4554-bcdb-c1f3456ba184
Type de procédure : Ouverte

2.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45240000 Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45311200 Travaux d'installations électriques

2.1.4 Informations générales
Base juridique :
Directive 2014/24/UE

2.1.6 Motifs d'exclusion
Motifs d'exclusion purement nationaux : Se référer aux documents de la consultation

Section 5 - Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001
Titre : Station d'exhaure et station de reprise : Electricité
Description : Le présent marché concerne la réalisation de travaux électriques dans la station d'exhaure et la station de reprise.
Identifiant interne : 1

5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45311200 Travaux d'installations électriques

5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n'est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.9 Critères de sélection
Critère :
Type : Autre
Nom : Le Prix
Description : jugé au vu du DQE /45
Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle
Nom : La Valeur technique de l'offre /50
Description : - Marques, provenances, caractéristiques et types des principales fournitures et prestations proposées /20, - Méthodologie, moyens humains (nombre et qualification) et matériels que l'entreprise prévoit de mettre en place pour la réalisation des prestations. /20, - Délai d'exécution des prestations /10,
Critère :
Type : Autre
Nom : La démarche sociale et environnementale de l'entreprise /5
Description : - Gestion responsabilisée des déchets produits par les travaux /2, - Compréhension des enjeux environnementaux et organisation pour l'exécution des travaux /2, - Niveau de mobilisation volontaire de personnels en insertion professionnelle, et de jeunes en parcours de professionnalisation pour cette opération /1

5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : http://riveseteaux.e-marchespublics.com

5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Autorisée
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Autorisée

Date limite de réception des offres : 20/08/2024 à 11:00

Informations relatives à l'ouverture publique :
Date d'ouverture : 20/08/2024 à 11:30
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique :
Pas de système d'acquisition dynamique
Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal judiciaire de Tarbes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002
Titre : Station d'exhaure et station de reprise : Hydraulique
Description : Le présent marché concerne la réalisation de travaux hydrauliques dans la station d'exhaure et la station de reprise.
Identifiant interne : 2

5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45240000 Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques

5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n'est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.9 Critères de sélection
Critère :
Type : Autre
Nom : Le Prix
Description : jugé au vu du DQE /45
Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle
Nom : La Valeur technique de l'offre /50
Description : - Marques, provenances, caractéristiques et types des principales fournitures et prestations proposées /20, - Méthodologie, moyens humains (nombre et qualification) et matériels que l'entreprise prévoit de mettre en place pour la réalisation des prestations. /20, - Délai d'exécution des prestations /10,
Critère :
Type : Autre
Nom : La démarche sociale et environnementale de l'entreprise /5
Description : - Gestion responsabilisée des déchets produits par les travaux /2, - Compréhension des enjeux environnementaux et organisation pour l'exécution des travaux /2, - Niveau de mobilisation volontaire de personnels en insertion professionnelle, et de jeunes en parcours de professionnalisation pour cette opération /1

5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : http://riveseteaux.e-marchespublics.com

5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Autorisée
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Autorisée

Date limite de réception des offres : 20/08/2024 à 11:00