Identification de l'organisme qui passe le marché : VALOPHIS HABITAT
OPH du Val de Marne
Direction Technique du Patrimoine
9 route de Choisy
CS 50079
94048 Créteil cedex
Objet du marché : Mission de maîtrise d'?uvre relative aux travaux de démolition et désamiantage de 210 logements - Deux bâtiments (E et D) en démolition totale et un bâtiment (H) en démolition partielle avec reconstitution de pignon pour le bâtiment G.
Durée du marché : La durée d'exécution du marché court à compter de la date de notification de l'ordre de service de démarrage, jusqu'à la fin du délai de garantie de parfait achèvement applicable aux marchés de travaux qui correspond à l'achèvement de la mission de maîtrise d'oeuvre, ou après prolongation de ce délai si des réserves sont signalées lors de la réception.
La durée prévisionnelle des travaux est de 12 mois préparation de chantier incluse.
Le délai d'exécution mentionné est un délai global, proposé par le maître d'ouvrage. Le candidat pourra proposer un délai global différent, en précisant, le cas échéant, l'incidence financière de cette modification.
Aucune indemnité de dédit ni d'attente n'est prévue.
Procédure de passation : Procédure adaptée
Modalités d'attribution : Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours (6 mois) :
- en l'absence de négociation, à compter de la date limite de réception des offres fixée au règlement de la consultation ;
- en cas de négociation, à compter de date limite de remise des offres finales négociées fixée par courrier.
Date limite :
Date limite de réception des offres : 22/09/2025 à 12h00
Renseignements divers : Une visite sur site est obligatoire.
Pour toute visite sur site, merci de prendre rendez-vous avec les personnes suivantes et de vous munir de l'attestation de visite à compléter et à faire signer :
Loge gardien : EAL Thimonnier - 43 rue Thimonnier - 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES -
[email protected]
Responsable de site : Madame Natacha SERAFINI : 01.41.79.37.07 ou 06.70.22.25.71.
Le candidat joint l'attestation de visite à son offre au moment de sa soumission, sous peine d'irrégularité.
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur de l'acheteur, à l'adresse URL suivante :
www.achatpublic.com/appli_apc/BienvenueEnt au plus tard le vendredi 12 septembre 2025 à 17 heures.
Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant téléchargé le dossier après identification au plus tard le mardi 16 septembre 2025 à 17 heures.
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Melun
43 rue du Général de Gaulle - 77000 Melun
Téléphone : +33 160566630 - Fax : +33 160566610
[email protected]
Introduction de recours :
- référés précontractuel (CJA, articles L.551-1 et suivants) ;
- référé contractuel (CJA, articles L.551-13 et suivants) ;
- recours en contestation de validité du contrat pouvant être exercé par les tiers au contrat, dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours :
Greffe du Tribunal Administratif de Melun
43 rue du Général de Gaulle - 77000 Melun
Téléphone : +33 160566630 - Fax : +33 160566610
[email protected]
Adresse Internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2025_p--pRwdLaO
