Mise en oeuvre d'enrochements au Canal des Dunes.

Avis de marché
Département(s) de publication :59, 62
Annonce n° 26-77829


Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur
Nom officiel : GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE
Activité de l'entité adjudicatrice : Activités portuaires

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure
Titre : Mise en œuvre d'enrochements au Canal des Dunes
Description : Mise en œuvre d'enrochements au Canal des Dunes
Identifiant de la procédure : 0292d332-94d2-4109-a393-1bfef534dc10
Identifiant interne : 26ANI004
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non

2.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45246200 Travaux de protection des berges

2.1.2 Lieu d'exécution
Ville : Nord
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Informations complémentaires : Il s'agit d'un marché ordinaire. Le délai global d'exécution est de 6 mois maximum. Il comprend à la fois la période de préparation et le délai d'exécution des travaux sur site. Le détail du délai global d'exécution figure dans le CCAP du marché. L'attribution du marché pourra donner lieu à négociation dans les conditions définies au Règlement de la Consultation. Le GPMD se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation. Une visite sur site est OBLIGATOIRE pour la remise des offres. Les modalités de visite sont définies à l'article 7 du Règlement de la Consultation. Le présent avis de publicité est complété par le règlement de la consultation téléchargeable gratuitement sur le site du profil acheteur du GPMD. En cas de contradiction entre le présent avis de publicité et ledit règlement de la consultation, ce dernier prévaudra.

2.1.3 Valeur
Valeur estimée hors TVA : 0 Euro

2.1.4 Informations générales
Base juridique :
Directive 2014/25/UE

Section 5 - Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001
Titre : Mise en œuvre d'enrochements au Canal des Dunes
Description : Mise en oeuvre d'enrochements au Canal des Dunes
Identifiant interne : 1

5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45246200 Travaux de protection des berges
Options :
Description des options : Le GPMD se réserve la possibilité de passer un ou plusieurs marchés publics sans publicité ni mise en concurrence préalables pour la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire en application de l'article R.2122-7 du Code de la commande publique dans les conditions prévues au CCAP du marché. Le(s) montant(s) de ce(s) nouveau(x) marché(s) cumulé(s) avec le montant du marché initial concerné (tous lots confondus), passé après mise en concurrence, sera inférieur au seuil européen de 5 404 000 Euros HT.

5.1.2 Lieu d'exécution
Adresse postale : Domaine du Grand Port Maritime de Dunkerque
Ville : Dunkerque
Code postal : 59140
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée
Durée : 6 Mois

5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.5 Valeur
Valeur estimée hors TVA : 0 Euro

5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n'est pas réservée.
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution
Critère :
Type : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution : 60
Critère :
Type : Qualité
Description : Qualité des prestations proposées, décomposée en deux sous-critères : 1) Description de la méthodologie et du phasage envisagés pour la réalisation des travaux, en précisant notamment: - Les moyens humains et matériels prévus - La provenance, l'acheminement et le stockage des matériaux - Le mode opératoire de mise en oeuvre des enrochements - Les dispositions organisationnelles mises en oeuvre permettant d'assurer la fourniture à pied d'oeuvre des enrochements à l'avancement des travaux, la continuité de la navigation, la gestion des contraintes de marée et les contraintes d'accès. Un plan de phasage est exigé (y compris installations de chantier et emprise du chantier) - Le planning prévisionnel Ce sous-critère représente 70% du critère n°2 2) Description des dispositions mises en oeuvre en termes d'hygiène et de sécurité pour répondre aux obligations du marché. Ce sous-critère représente 30% du critère n°2.
Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution : 30
Critère :
Type : Qualité
Description : Qualité de la démarche environnementale, décomposée en trois sous-critères : 1) Organisation mise en oeuvre pour la gestion des déchets: tri, collecte, valorisation, élimination, traçabilité (25% du critère 3) 2) Impact environnemental de la prestation (25% du critère 3): - Réduction des impacts sur les milieux marins - Prévention des pollutions et traitement des pollutions accidentelles avec présentation d'un plan d'urgence - Solutions mises en oeuvre dans le cadre du marché en matière d'économie circulaire et d'amélioration environnementale 3) Bilan carbone de l'approvisionnement des enrochements (50% du critère 3): Le candidat précisera l'impact environnemental de l'approvisionnement des enrochements en calculant les émissions de gaz à effet de serre (GES). Le candidat complétera le tableau annexé en utilisant obligatoirement l'outil SEVE- TP. Le candidat devra justifier la chaîne logistique complète envisagée.
Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution : 10

5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_Tqd4T-6XPb

5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.achatpublic.com/sdm/ach/gen/ach_home.do?selectedMenu=a-fic&PCSLID=CSL_2025_NAr-cj8Mqz&cycNum=0
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée

Date limite de validité de l'offre : 6 Mois
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non
Conditions relatives à l'exécution du contrat : RAS
Montage financier : Crédit d'investissement du GPMD

5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique :
Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lille
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lille

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001
Nom officiel : GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE
Numéro d'enregistrement : 78359503600014
Adresse postale : Port 2505 - 2505 Route de l'Ecluse Trystram - BP 46534
Ville : Dunkerque
Code postal : 59386
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Point de contact : M LEDEZ Antoine - acheteur
Adresse électronique : [email protected]
Téléphone : 03 28 28 74 60
Point de terminaison pour l'échange d'informations (URL) : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_Tqd4T-6XPb
Profil de l'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/index.jsp
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché

8.1 ORG-0002
Nom officiel : Tribunal administratif de Lille
Numéro d'enregistrement : 17590003400026
Adresse postale : 5 rue Geoffroy Saint Hilaire CS 62039
Ville : Lille
Code postal : 59014
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours
Informations relatives à l'avis
Identifiant/version de l'avis : fc42137e-da03-492c-99dd-e12179c505af - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d'avis : Avis de marché ou de concession - régime ordinaire
Date d'envoi de l'avis : 04/08/2026 à 14:19
Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français

Date d'envoi du présent avis à la publication : 04/08/2026