Avis de marché
Département(s) de publication : 78
Annonce n° 25-103320
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Communauté de communes Gally Mauldre
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 20003413000050
Ville : FEUCHEROLLES
Code postal : 78810
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 78
Section 2 - Communication
Lien direct aux documents de la consultation :
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1707690
Identifiant interne de la consultation : voirie2025
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Cc Gally-Mauldre
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation : - Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de
preuve :
Formulaire Dc1 : Remplir toutes les rubriques ou Lettre de Candidature Formulaire Dc2 : Remplir toutes les rubriques - Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
Assurance responsabilité professionnelle pour les risques : Déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents - Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de
preuve :
Qualifications éducatives et professionnelles pertinentes : Carte professionnelle d'entrepreneur des travaux publics
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 15/10/2025 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : Valeur technique : - Une note explicitant les dispositions d'organisation prévues par le candidat, pour assurer le bon déroulement, le suivi et la traçabilité de l'évacuation des déchets de chantier, en conformité avec l'article L.541-2 du Code de l'Environnement. Cette note précisera la liste des déchets de chantier recensés ainsi que la filière d'évacuation et de traitement avec précision des lieux de décharge : 20 points. - Une note méthodologique de réalisation précisant l'ensemble des procédures que l'entreprise envisage de mettre en place pour réaliser l'opération avec analyse et gestion des contraintes liées au site. (Les procédures d'exécution des différentes tâches ne seront pas considérées) : 50 points. - Un planning prévisionnel de travaux détaillé (le délai des travaux issu de ce planning deviendra le délai contractuel du marché) : 20 points. - Les fiches techniques des matériaux : 10 points. : 30%
Délais : 10%
Prix des prestations : 60%
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Marché public de travaux de voirie pour la création d'un chaucidou entre Maule et Mareil-sur-Mauldre sur le chemin de Richemont pour la communauté de communes de Gally Mauldre (78)
Code CPV principal - Descripteur principal : 45233140
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : La présente consultation a pour objet un marché public de travaux de voirie pour la création d'un chaucidou entre Maule et Mareil-sur-Mauldre sur le chemin de Richemont pour la communauté de communes de Gally Mauldre (78).
Le présent marché est passé selon une procédure adaptée conformément aux articles L.2123-1 et R. 2123-1 du Code de la Commande Publique.
Le marché public objet de la présente consultation est qualifié de marchés publics de travaux régi par le Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux). La consultation donnera lieu à un marché ordinaire à prix global et forfaitaire.
Le début des travaux est prévu début janvier 2026 et le délai d'exécution (sans la période de préparation de 1 mois) est de 10 mois à compter de la date de notification de l'ordre de service prescrivant commencement des travaux.
Les délais courent à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant commencement des travaux
Lieu principal d'exécution du marché : Chemin de Richemont 78124 - Communes de MAULE et de MAREIL s/MAULDRE
Durée du marché (en mois) : 10
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti : Non
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : Le marché n'est pas alloti au sens des articles R2113-2 et R2113-3 du code de la commande publique. Le marché n'est pas décomposé en tranches au sens de l'article R2113-4 du code de la commande publique.
La présente consultation n'autorise pas la remise de variantes facultatives et ne prévoit ni de variante obligatoire ni de prestations supplémentaires éventuelle.
Le délai de validité des offres est fixé à cent vingt jours (120) jours à compter de la date limite de réception des offres figurant en page de garde du présent RC.
La CC GALLY-MAULDRE se réserve le droit d'apporter, au plus tard six (6) jours avant la date limite de remise des offres, des modifications au dossier de consultation.
Les candidats peuvent faire parvenir des demandes de renseignements complémentaires au plus tard six (6) jours francs avant la date limite de remise des offres figurant en page de garde, une demande écrite sur la plateforme de dématérialisation.
La Collectivité se réserve la possibilité de négocier avec les quatre (4) premiers candidats, y compris dans les conditions indiquées dans le règlement de la consultation.
Les négociations/convocations aux négociations seront faites via la plateforme AWS. A l'issue des négociations, chaque candidat aura la possibilité de régulariser son offre.
En cas de besoin, dans la phase d'analyse des propositions techniques et financières, la CC GALLY-MAULDRE pourra interroger un ou plusieurs soumissionnaire(s). Cette procédure se déroulera dans des conditions de stricte impartialité, neutralité, transparence et équité via la plateforme AWS.
Tribunal compétent en cas de recours :
Tribunal Administratif de Versailles
56, avenue de Saint Cloud
78011 VERSAILLES
Tél. : 01 39 20 54 00
Fax : 01 39 20 54 22
Mail :
[email protected]
Pour toutes autres informations :
http://versailles.tribunal-administratif.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 17/09/2025
