Avis de marché
Département(s) de publication : 78
Annonce n° 25-23968
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Commune De Breval
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 21780107500011
Ville : BREVAL
Code postal : 78980
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 78
Section 2 - Communication
Lien direct aux documents de la consultation :
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1605399
Identifiant interne de la consultation : trx-périscolaire
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Commune de Bréval
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation : - Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de
preuve :
- Formulaire Dc2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.
(disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
- Formulaire Dc1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants.
(disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L 2141-1 à L 2141-5 et L 2141-7 à L 2141-11 du code de la commande publique, (incluse dans le Dc1, case prévue à cet effet à cocher) - Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles - Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de
preuve :
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 31/03/2025 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique : Sous-critère n°1 : Adéquation des Moyens (humains et matériels) spécifiquement affectés au chantier (15 points) Sous-critère n°2 : Qualité de la méthodologie d'organisation du chantier (15 points) Sous-critère n°3 : Qualité des matériaux proposés (10 points) : 40%
Qualité du planning et cohérence des délais d'exécution proposés par le candidat et des moyens mis en oeuvre pour les respecter : 20%
Coût des travaux : 40%
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Marché public de travaux de transformation d'un cabinet médical en locaux périscolaires pour la commune de Bréval (78)
Code CPV principal - Descripteur principal : 45262700
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : La présente consultation a pour objet un marché de travaux de réhabilitation de cabinets médicaux en un centre périscolaire et sa bibliothèque pour la commune de Bréval. Le présent marché est passé selon la procédure adaptée en application des articles L 2123-1 et R2123-1, R2123-4 et R2123-5 du Code de la commande publique. Le délai global d'exécution comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux. Il est estimé à 7 mois, dont une période de préparation d'une durée d'un (1) mois. Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché seront réglés par un prix global et forfaitaire indiqué à l'acte d'engagement dont le détail figure dans la décomposition du prix global et forfaitaire
Lieu principal d'exécution du marché : 2, rue Général Lecomte Denis 78980 - BREVAL
Durée du marché (en mois) : 7
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti : Oui
Section 5 - Lots
-
Description du lot : 1 : Démolition - Travaux Divers - Carrelage - Vrd
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45110000
Lieu d'exécution du lot : 2, rue Général Lecomte Denis 78980 BRÉVAL -
Description du lot : 2 : Plâtrerie
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45410000
Lieu d'exécution du lot : 2, rue Général Lecomte Denis 78980 BRÉVAL -
Description du lot : 3 : Menuiserie Intérieure
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45421000
Lieu d'exécution du lot : 2, rue Général Lecomte Denis 78980 BRÉVAL -
Description du lot : 4 : Peinture
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45442100
Lieu d'exécution du lot : 2, rue Général Lecomte Denis 78980 BRÉVAL -
Description du lot : 5 : électricité - Chauffage
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45310000
Lieu d'exécution du lot : 2, rue Général Lecomte Denis 78980 BRÉVAL -
Description du lot : 6 : Plomberie - Ventilation
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45330000
Lieu d'exécution du lot : 2, rue Général Lecomte Denis 78980 BRÉVAL
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : Le marché est alloti en 6 lots. Les candidats sont tenus de répondre à la solution de base décrite dans le dossier de marché joint. En application des articles R 2151-8 à R 2151-11 du code de la Commande publique, l'acheteur refuse la présentation d'offres comportant une variante. Le présent marché ne comporte pas de variantes obligatoires. Le marché ne comprend pas de prestation supplémentaire éventuelle. Le délai de validité des offres est fixé à CENT VINGT (120) jours à compter de la date limite de remise des offres. Ce délai s'enclenche de nouveau à compter de la remise de l'offre définitive après négociations (le cas échéant). La visite est fortement conseillée. Les modalités de visite sont indiquées dans le RC. Les candidats pourront adresser leurs questions au plus tard 8 jours calendaires avant la date limite de remise des offres. Le pouvoir adjudicateur pourra apporter des modifications au DCE au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des offres. L'acheteur prévoit de négocier, mais se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation en application de l'article R 2123-5 du code la commande publique. L'acheteur mènera alors des négociations (orales ou écrites) avec les 3 premiers candidats du classement, sous réserve d'un nombre d'offres suffisant.
Tribunal compétent en cas de recours :
Tribunal administratif de Versailles
56, Avenue de Saint Cloud
78011 Versailles Cedex
Tél : 01 39 20 54 00
Fax : 01 39 20 54 87
[email protected]
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Versailles
56, Avenue de Saint Cloud
78011 Versailles Cedex
Date d'envoi du présent avis à la publication : 03/03/2025