Marché public de travaux de rénovation énergétique et amélioration du confort thermique de l'école

Avis de marché
Département(s) de publication : 78
Annonce n° 24-78622
Travaux

Section 1 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Commune de Ponthévrard
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 21780499600015
Ville : Ponthévrard
Code postal : 78730
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 78
Section 2 - Communication

Lien direct aux documents de la consultation : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1491220
Identifiant interne de la consultation : 2024-TRX ECOLE
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Mairie de Ponthévrard
Section 3 - Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation : - Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de
preuve :
- Formulaire Dc2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire Dc1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants.
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L2141-1 à L2141-5 et L2141-7 à L2141-11 du code de la commande publique, (incluse dans le Dc1, case prévue à cet effet à cocher) - Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles - Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de
preuve :
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
-Indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l'exécution du contrat ;
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 13/09/2024 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique:
- Pertinence des moyens (humains et matériels) affectés aux travaux (10%);
- Pertinence de la méthodologie proposée pour l'exécution des travaux (20%);
- Délai d'exécution des travaux au regard du planning fourni par le candidat (10%). : 40%
Qualité des produits mis en oeuvre par le candidat pour réaliser les travaux : 20%
Prix : 40%
Section 4 - Identification du marché

Intitulé du marché : Marché public de travaux de rénovation énergétique et amélioration du confort thermique de l'école pour la commune de PONTHEVRARD (78)
Code CPV principal - Descripteur principal : 45321000
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : La présente consultation a pour objet un marché public de travaux de rénovation énergétique et amélioration du confort thermique de l'école pour la commune de PONTHEVRARD (78).
La présente consultation est lancée selon une procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R2123-1 du code de la commande publique.
La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le CCTP correspondant à chacun des lots.
Le délai global d'exécution comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux. Il est estimé à 18 mois, dont une période de préparation d'une durée d'1 mois.
Le marché prend effet à compter de sa date de notification conformément aux articles R2182-4 et R2182-5 du code de la commande publique, il est conclu jusqu'à l'issue du délai de garantie de parfait achèvement.
Date de démarrage prévisionnel des travaux : automne 2024
Date de démarrage prévisionnel des travaux du lot 4 : juillet 2025
Lieu principal d'exécution du marché : Commune de Ponthévrard 78730 - PONTHEVRARD
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti : Oui
Section 5 - Lots
-
Description du lot : 1 : Couverture - Ite - Bardage. Couverture - Ite - Bardage

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45261210
Lieu d'exécution du lot : Commune de Ponthévrard-78730 PONTHEVRARD -
Description du lot : 2 : Menuiseries extérieures. Menuiseries extérieures

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45421000
Lieu d'exécution du lot : Commune de Ponthévrard-78730 PONTHEVRARD -
Description du lot : 3 : Sol souple. Sol souple

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45430000
Lieu d'exécution du lot : Commune de Ponthévrard-78730 PONTHEVRARD -
Description du lot : 4 : Vrd - Espaces verts. Vrd - Espaces verts

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45432130
Lieu d'exécution du lot : Commune de Ponthévrard-78730 PONTHEVRARD
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) : Visite de site obligatoire : Une visite obligatoire des lieux est prévue dans le cadre de la présente consultation. Les entreprises souhaitant effectuer une visite devront prendre rendez-vous au préalable auprès de la Mairie au 01.30.41.22.13 ou [email protected]
Autres informations complémentaires : Le marché n'est pas décomposé en tranches au sens de l'article R2113-4 du code de la commande publique.
Les candidats sont tenus de répondre à la solution de base décrite dans le dossier de marché joint. Toutefois une proposition de variante peut être acceptée à la condition que celle-ci soit traitée séparément de la solution de base. Les candidats devront faire un acte d'engagement et une DPGF séparés pour chaque variante proposée.
Le marché ne prévoit pas de prestations supplémentaires éventuelles ou variantes obligatoires.
Les prestations faisant l'objet du marché seront réglés sur la base d'un prix global et forfaitaire, selon les indications de l'AE.
Le délai de validité des offres est de cent-vingt (120) jours à compter de la date limite de remise des offre. Ce délai se déclenche de nouveau à compter de la remise de l'offre définitive après négociations (le cas échéant).
Les candidats pourront adresser leurs questions au plus tard 7 jours calendaires avant la date limite de remise des offres. Le pouvoir adjudicateur pourra apporter des modifications au DCE au plus tard 5 jours avant la date limite de remise des offres.
L'acheteur envisage de mener des négociations avec les 3 candidats ayant remis les meilleures offres pour chacun des lots mais se réserve la possibilité d'attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociations en application de l'article R2123-5 du code de la commande publique.
Tribunal compétent en cas de recours :
Tribunal administratif de Versailles
56, Avenue de Saint Cloud
78011 Versailles Cedex
Tél : 01 39 20 54 00
Fax : 01 39 20 54 87
[email protected]
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours :
Tribunal administratif de Versailles
56, Avenue de Saint Cloud
78011 Versailles Cedex
Tél : 01 39 20 54 00
Fax : 01 39 20 54 87
[email protected]
Date d'envoi du présent avis à la publication : 04/07/2024