Marché public de travaux de construction d'une salle multi-activités

Avis de marché
Département(s) de publication : 78
Annonce n° 25-119969
Travaux

Section 1 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Commune de Fontenay-Mauvoisin
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 21780245300019
Ville : FONTENAY-MAUVOISIN
Code postal : 78200
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 78
Section 2 - Communication

Lien direct aux documents de la consultation : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1707962
Identifiant interne de la consultation : 2025-TRX SALLE
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Mairie de Fontenay-Mauvoisin
Section 3 - Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation : - Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de
preuve :
Formulaire Dc1 : Une lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants, établie le cas échéant sur le formulaire Dc1 (utiliser le formulaire mis à jour en date du 1er/04/2019 joint au dossier de consultation). Formulaire Dc1 : Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 du Code de la commande publique, (incluse dans le Dc1, case prévue à cet effet à cocher). Formulaire Dc2 : Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (Dc2) - Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
Chiffre d'affaires annuel moyen spécifique : Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (Dc2). Effectif moyen annuel : Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années. Assurance responsabilité professionnelle pour les risques : Déclarations appropriées des banques ou, le cas échéant preuve d'une assurance des risques professionnels - Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de
preuve :
Outils, usines ou équipements techniques : Une déclaration indiquant le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature (annexe au Dc2). Références sur des travaux spécifiés : Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 25/11/2025 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : Critère n°2 : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique : Sous-critère n°1 : Pertinence de la méthodologie d'exécution proposée par le candidat, prenant en compte les spécificités des travaux à réaliser et détaillant l'organisation du chantier, les contraintes de planning, l'interface avec les autres lots, la sécurité du chantier (20%) Sous-critère n°2 : Qualité des moyens humains et matériels affectés aux travaux afin de respecter les contraintes du chantier (20%) Sous-critère n°3 : Qualité des matériaux et procédés de mise en oeuvre (produits et filières d'approvisionnement, fiches techniques) (10%) : 50%
Critère n°3: Délai d'exécution proposé par le candidat : 10%
Critère n°1: Coût des travaux : 40%
Section 4 - Identification du marché

Intitulé du marché : Marché public de travaux de construction d'une salle multi-activités pour la commune de FONTENAY-MAUVOISIN (78)
Code CPV principal - Descripteur principal : 45211350
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : La présente consultation a pour objet un marché public de travaux pour la construction d'une salle multi-activités pour la commune de FONTENAY-MAUVOISIN (78).
La consultation est lancée selon une procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R2123-1 1° du code de la commande publique.
La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).
Le marché prend effet à compter de sa date de notification conformément aux articles R.2182-4 et R.2182-5 du code de la commande publique, il est conclu jusqu'à l'issue du délai de garantie de parfait achèvement.
Le délai global d'exécution comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux. Il est estimé à 15 mois, dont une période de préparation d'une durée de 2 mois.
Date de démarrage prévisionnel des travaux : décembre 2025
Lieu principal d'exécution du marché : Commune de Fontenay-Mauvoisin 78200 - FONTENAY-MAUVOISIN
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti : Oui
Section 5 - Lots
-
Description du lot : 1 : Vrd - Terrassements. Vrd - Terrassements

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45112500
Lieu d'exécution du lot : Commune de Fontenay-Mauvoisin - 78200 FONTENAY-MAUVOISIN -
Description du lot : 2 : Gros oeuvre. Gros oeuvre

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45223220
Lieu d'exécution du lot : Commune de Fontenay-Mauvoisin - 78200 FONTENAY-MAUVOISIN -
Description du lot : 3 : Structure bois. Structure bois

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45261100
Lieu d'exécution du lot : Commune de Fontenay-Mauvoisin - 78200 FONTENAY-MAUVOISIN -
Description du lot : 4 : Couverture, étanchéité et bardage. Couverture, étanchéité et bardage

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45261210
Lieu d'exécution du lot : Commune de Fontenay-Mauvoisin - 78200 FONTENAY-MAUVOISIN -
Description du lot : 5 : Ravalement. Ravalement

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45443000
Lieu d'exécution du lot : Commune de Fontenay-Mauvoisin - 78200 FONTENAY-MAUVOISIN -
Description du lot : 6 : Menuiseries extérieures. Menuiseries extérieures

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45421000
Lieu d'exécution du lot : Commune de Fontenay-Mauvoisin - 78200 FONTENAY-MAUVOISIN -
Description du lot : 7 : Cvps - Chauffage - Ventilation - Plomberie - Sanitaires. Cvps - Chauffage - Ventilation - Plomberie - Sanitaires

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45232141
Lieu d'exécution du lot : Commune de Fontenay-Mauvoisin - 78200 FONTENAY-MAUVOISIN -
Description du lot : 8 : Electricité courants forts et courants faibles. Electricité courants forts et courants faibles

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45310000
Lieu d'exécution du lot : Commune de Fontenay-Mauvoisin - 78200 FONTENAY-MAUVOISIN -
Description du lot : 9 : Cloisons, faux-plafonds, isolation. Cloisons, faux-plafonds, isolation

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45421141
Lieu d'exécution du lot : Commune de Fontenay-Mauvoisin - 78200 FONTENAY-MAUVOISIN -
Description du lot : 10 : Faïence et revêtement de sol. Faïence et revêtement de sol

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45430000
Lieu d'exécution du lot : Commune de Fontenay-Mauvoisin - 78200 FONTENAY-MAUVOISIN -
Description du lot : 11 : Peinture intérieure. Peinture intérieure

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45442100
Lieu d'exécution du lot : Commune de Fontenay-Mauvoisin - 78200 FONTENAY-MAUVOISIN -
Description du lot : 12 : Menuiseries intérieures. Menuiseries intérieures

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45421000
Lieu d'exécution du lot : Commune de Fontenay-Mauvoisin - 78200 FONTENAY-MAUVOISIN -
Description du lot : 13 : Serrurerie. Serrurerie

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 44316500
Lieu d'exécution du lot : Commune de Fontenay-Mauvoisin - 78200 FONTENAY-MAUVOISIN -
Description du lot : 14 : Mobilier. Mobilier

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 39151000
Lieu d'exécution du lot : Commune de Fontenay-Mauvoisin - 78200 FONTENAY-MAUVOISIN
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) : Une visite de site sur les lieux est obligatoire avant la remise des offres. Prendre contact auprès de la mairie pour l'organisation des visites : 01.34.76.51.02 ou [email protected]
Autres informations complémentaires : Les travaux sont réglés selon un prix global et forfaitaire.
Les candidats sont tenus de répondre à la solution de base décrite dans le dossier de marché joint. En application des articles R.2151-8 à R.2151-11 du code de la Commande publique, l'acheteur refuse la présentation d'offres comportant une variante.
Le marché comporte les prestations supplémentaires éventuelles suivantes :
Lot 1 :
- 4.1 Revêtement en stabilisé renforcé ;
- 4.2 : Eaux pluviales ;
- 4.3 : Aménagements paysagers ;
- 4.4 : Fourniture et plantation des végétaux ;
- 4.5 : Bassin d'infiltration.
Lot 7 :
- 5.1: Système évacuation trop plein cuve EP
Le marché ne comporte pas de variante obligatoire.
Conformément aux articles R.2132-1 et suivants du Code de la commande publique, le dépôt de plis pour la présente consultation se fera par voie électronique uniquement sur la plateforme AWS accessible à l'adresse suivante : https://www.marches-publics.infos/
Le délai de validité des offres est fixé à CENT VINGT (120) jours à compter de la date limite de remise des offres, fixée en page de garde du présent règlement de la consultation. Ce délai s'enclenche de nouveau à compter de la remise de l'offre définitive après négociations (le cas échéant).
Les candidats pourront adresser leurs questions au plus tard 7 jours calendaires avant la date limite de remise des offres. Une réponse sera alors adressée, par écrit, à toutes les entreprises. Le pouvoir adjudicateur pourra apporter des modifications au DCE au plus tard 5 jours avant la date limite de remise des offres.
L'acheteur mènera des négociations (orales ou écrites) avec les 3 premiers candidats du classement, sous réserve d'un nombre d'offres suffisant, mais se réserve la possibilité d'attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation en application de l'article R.2123-5 du Code la commande publique.
Tribunal compétent en cas de recours :
Tribunal administratif de Versailles
56, Avenue de Saint Cloud
78011 Versailles Cedex
Tél : 01 39 20 54 00
Fax : 01 39 20 54 87
[email protected]
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Versailles
56, Avenue de Saint Cloud
78011 Versailles Cedex
Tél : 01 39 20 54 00
Fax : 01 39 20 54 87
[email protected]
Date d'envoi du présent avis à la publication : 27/10/2025