Avis de marché
Département(s) de publication : 78
Annonce n° 25-106305
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Commune de Paray-Douaville
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 21780478000013
Ville : PARAY-DOUAVILLE
Code postal : 78660
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 78
Section 2 - Communication
Lien direct aux documents de la consultation :
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1707444
Identifiant interne de la consultation : 2025-TRX LOGT
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Mairie de Paray-Douaville
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation : - Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de
preuve :
Formulaire Dc1 : Une lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants, établie le cas échéant sur le formulaire Dc1 (utiliser le formulaire mis à jour en date du 1er/04/2019 joint au dossier de consultation). Formulaire Dc1 : Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L 2141-1 à L 2141-5 et L 2141-7 à L 2141-11 du code de la commande publique, (incluse dans le Dc1, case prévue à cet effet à cocher). Formulaire Dc2 : Une déclaration du candidat établie le cas échéant sur le formulaire Dc2 comprenant les informations suivantes (utiliser le formulaire mis à jour en date du 21/11/2023 joint au dossier de consultation) - Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
Chiffre d'affaires annuel moyen spécifique : Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (Dc2). Effectif moyen annuel : Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années. Assurance responsabilité professionnelle pour les risques : Déclarations appropriées des banques ou, le cas échéant preuve d'une assurance des risques professionnels - Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de
preuve :
Outils, usines ou équipements techniques : Une déclaration indiquant le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature (annexe au Dc2). Références sur des travaux spécifiés : Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 22/10/2025 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : Critère n°2 : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique : Sous-critère n°1 : Pertinence de la méthodologie d'exécution proposée par le candidat, prenant en compte les spécificités des travaux à réaliser, détaillant l'organisation du chantier, l'interface avec les autres lots, la réalisation des documents d'exécution et la participation/réalisation de la mission de synthèse la sécurité du chantier…etc (20%) Sous-critère n°2 : Qualité des moyens humains et matériels affectés au chantier (20%) Sous-critère n°3 : Qualité des matériaux et procédés de mise en oeuvre (produits et filières d'approvisionnement, fiches techniques...etc) (10%) : 50%
Critère n°3 : Délai d'exécution proposé par le candidat au regard du planning : 10%
Critère n°1 : Coût des travaux : 40%
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Marché public de réhabilitation d'un bâtiment communal en deux logements pour la commune de PARAY-DOUAVILLE (78)
Code CPV principal - Descripteur principal : 45262700
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : La présente consultation a pour objet un marché public de travaux de réhabilitation d'un bâtiment communal en deux logements pour la commune de Paray-Douaville (78).
Le présent marché est passé selon la procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R2123-1, R2123-4 et R2123-5 du Code de la commande publique.
La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).
Le marché prend effet à compter de sa date de notification conformément aux articles R2182-4 et R2182-5 du code de la commande publique, il est conclu jusqu'à l'issue du délai de garantie de parfait achèvement.
Le délai global d'exécution comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux. Il est estimé à dix (10) mois, dont une période de préparation d'une durée de sept (7) semaines.
Date de démarrage prévisionnel des travaux : automne 2025
Lieu principal d'exécution du marché : Commune de Paray-Douaville 78660 - PARAY-DOUAVILLE
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti : Oui
Section 5 - Lots
-
Description du lot : 1 : Curage-Désamiantage. Curage-Désamiantage
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45262660
Lieu d'exécution du lot : Commune de Paray-Douaville - 78660 PARAY-DOUAVILLE -
Description du lot : 2 : Démolitions-Gros oeuvre. Démolitions-Gros oeuvre
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45223220
Lieu d'exécution du lot : Commune de Paray-Douaville - 78660 PARAY-DOUAVILLE -
Description du lot : 3 : Etanchéité/Couverture. 03a Etanchéité / 03b Couverture
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45261210
Lieu d'exécution du lot : Commune de Paray-Douaville - 78660 PARAY-DOUAVILLE -
Description du lot : 4 : Traitement de façades. Traitement de façades
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45443000
Lieu d'exécution du lot : Commune de Paray-Douaville - 78660 PARAY-DOUAVILLE -
Description du lot : 5 : Menuiseries extérieures. Menuiseries extérieures
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45421000
Lieu d'exécution du lot : Commune de Paray-Douaville - 78660 PARAY-DOUAVILLE -
Description du lot : 6 : Cloisons-Doublages-Faux plafonds. Cloisons-Doublages-Faux plafonds
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45421141
Lieu d'exécution du lot : Commune de Paray-Douaville - 78660 PARAY-DOUAVILLE -
Description du lot : 7 : Menuiseries intérieures. Menuiseries intérieures
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45421000
Lieu d'exécution du lot : Commune de Paray-Douaville - 78660 PARAY-DOUAVILLE -
Description du lot : 8 : Revêtements de sols et murs. Revêtements de sols et murs
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45430000
Lieu d'exécution du lot : Commune de Paray-Douaville - 78660 PARAY-DOUAVILLE -
Description du lot : 9 : Métallerie. Métallerie
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45341000
Lieu d'exécution du lot : Commune de Paray-Douaville - 78660 PARAY-DOUAVILLE -
Description du lot : 10 : Peinture. Peinture
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45442100
Lieu d'exécution du lot : Commune de Paray-Douaville - 78660 PARAY-DOUAVILLE -
Description du lot : 11 : Chauffage-Ventilation-Installations sanitaires. Chauffage-Ventilation-Installations sanitaires
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45232141
Lieu d'exécution du lot : Commune de Paray-Douaville - 78660 PARAY-DOUAVILLE -
Description du lot : 12 : Electricité-Cfo-Cfa. Electricité-Cfo-Cfa
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45310000
Lieu d'exécution du lot : Commune de Paray-Douaville - 78660 PARAY-DOUAVILLE -
Description du lot : 13 : Voiries-Réseaux divers-Espaces verts. Voiries-Réseaux divers-Espaces verts
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45112710
Lieu d'exécution du lot : Commune de Paray-Douaville - 78660 PARAY-DOUAVILLE -
Description du lot : 14 : Cuisines. Cuisines
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45421151
Lieu d'exécution du lot : Commune de Paray-Douaville - 78660 PARAY-DOUAVILLE
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) : Une visite de site sur les lieux est obligatoire avant la remise des offres. Les candidats souhaitant effectuer la visite de site devront prendre rendez-vous avec la mairie aux coordonnées indiquées dans le Rc
Autres informations complémentaires : Les candidats sont tenus de répondre à la solution de base décrite dans le dossier de marché joint. En application des articles R 2151-8 à R 2151-11 du code de la Commande publique, l'acheteur refuse la présentation d'offres comportant une variante.
Le présent marché ne comporte pas de prestations supplémentaires éventuelles ou variantes obligatoires.
Conformément aux articles R2132-1 et suivants du code de la commande publique, le dépôt de plis pour la présente consultation se fera par voie électronique uniquement sur la plateforme AWS accessible à l'adresse suivante :
https://www.marches-publics.infos/
Le délai de validité des offres est fixé à CENT VINGT (120) jours à compter de la date limite de remise des offres, fixée en page de garde du présent règlement de la consultation. Ce délai s'enclenche de nouveau à compter de la remise de l'offre définitive après négociations (le cas échéant).
Les candidats pourront adresser leurs questions au plus tard 7 jours calendaires avant la date limite de remise des offres. Une réponse sera alors adressée, par écrit, à toutes les entreprises. Le pouvoir adjudicateur pourra apporter des modifications au DCE au plus tard 5 jours avant la date limite de remise des offres.
L'acheteur mènera alors des négociations (orales ou écrites) avec les 3 premiers candidats du classement, sous réserve d'un nombre d'offres suffisant, mais se réserve la possibilité d'attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation en application de l'article R2123-5 du code la commande publique.
Tribunal compétent en cas de recours :
Tribunal administratif de Versailles
56, Avenue de Saint Cloud
78011 Versailles Cedex
Tél : 01 39 20 54 00
Fax : 01 39 20 54 87
[email protected]
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Versailles
56, Avenue de Saint Cloud
78011 Versailles Cedex
Tél : 01 39 20 54 00
Fax : 01 39 20 54 87
[email protected]
Date d'envoi du présent avis à la publication : 24/09/2025
