Avis de marché
Département(s) de publication : 38
Annonce n° 26-5117
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : ISERE AMENAGEMENT - Société Publique Locale (SPL) - SA au capital de 1 180 000 - RCS Grenoble - Représenté par son Directeur Général Délégué
Type de Numéro national d'indentification : SIREN
N° National d'identification : 52411964100024
Ville : Grenoble
Code postal : 38000
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 38
Section 2 - Communication
Lien vers le profil d'acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_tkeDn8Ew2U
Identifiant interne de la consultation : 2026/1144/IA/002
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Mme Anne AUDEOUD
Adresse mail du contact :
[email protected]
Numéro de téléphone du contact : 0476709754
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation : - Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de
preuve :
se référer à l'article 4.1 du règlement de la consultation. - Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
se référer à l'article 4.1 du règlement de la consultation. - Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de
preuve :
se référer à l'article 4.1 du règlement de la consultation.
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 05/02/2026 à 11:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Marché de travaux tranche 1 concernant la ZAC de CHAMPLARD à BEAUREPAIRE. Cette opération de travaux est divisée en 4 lots.
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Marché de travaux tranche 1 concernant la ZAC de CHAMPLARD à BEAUREPAIRE. Cette opération de travaux est divisée en 4 lots.
Lieu principal d'exécution du marché : Isère
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti : Oui
Section 5 - Lots
-
Description du lot : Lot 1 : TERRASSEMENTS / RESEAUX HUMIDES / RESEAUX SECS.
Le délai d'exécution du marché est de 16 mois.
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45110000
Lieu d'exécution du lot : BEAUREPAIRE - 38 270 -
Description du lot : Lot 2 : AMENAGEMENT DE VOIRIE.
Le délai d'exécution du marché est de 16 mois.
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45233260
Lieu d'exécution du lot : BEAUREPAIRE - 38 270 -
Description du lot : Lot 3 : ECLAIRAGE PUBLIC.
Le délai d'exécution du marché est de 16 mois.
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45310000
Lieu d'exécution du lot : BEAUREPAIRE - 38 270 -
Description du lot : Lot 4 : AMENAGEMENTS PAYSAGERS / MESURES COMPENSATOIRES.
Le délai d'exécution du marché est de 42 mois.
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45112710
Lieu d'exécution du lot : BEAUREPAIRE - 38 270
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : Critères de jugement des offres :
critère 1 : prix - 60 points / critères 2 : technique - 30 points / critères 3 : environnemental - 10 points.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 15/01/2026
