date limite de remise des offres:28/09/2026 12:00
code postal du moa balisé:92088
renseignements complémentaires:Visite obligatoire : Oui. Les visites sont prévues aux dates suivantes : Jeudi 10 septembre à 14h30, Mardi 15 septembre à 14h00, Jeudi 17 septembre à 9 h00
caractéristiques principales:Le présent marché a pour objet la réalisation de travaux de réhabilitation énergétique de la résidence ' Clichy Paris ' composée de 51 logements collectifs, 2 commerces et espace extérieur, située 99, rue de Paris à Clichy-sur-Seine (92210).
téléphone du contact balisé:01 40 89 77 77
siret du moa balisé:63590003402052
ligne d'adresse du moa:TOUR ARIANE, 5 place de la Pyramide
libellé du contact balisé:M. Eric BALCI - Directeur Général
type de procedure:Procédure adaptée
url web:http://www.marches-publics.info/Annonces/AAPC_1868621.htm
durée du marché balisée:17 mois
type de procédure balisée:Procédure adaptée ouverte
raison sociale du moa balisée:in'li
ville du moa balisée:PARIS LA DEFENSE
critères d'attribution:Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération. 5 % Sous-critère 1 - Moyen humains et moyens matériels dédiés à l'exécution des travaux (sur 5 points). 20 % Sous-critère 2 - Mémoire Technique méthodologie de réalisation, compréhension du projet et organisation du chantier en milieu occupé (gestion locataires, OPE, GPA, etc) (sur 20 points). 15 % Sous critère 3 - Démarche liée à la gestion des déchets dans le cadre de chantier : Matériaux de réemploi envisagés et tracabilité (sur 15 points). 10 % Sous-critère 4 - Optimisation des plannings des travaux avec phasage et respect du délai contractuel (sur 10 points). 5 % Sous-critère 5 - Documentation technique des principaux matériaux utilisés et conformes au CCTP clairement identifiés avec visuels (sur 5 points). 45 % Prix de l'offre
objet du marché:Marché de travaux pour la réhabilitation énergétique de la résidence Clichy Paris
texte du lot:Menuiseries extérieures / Serrurerie
texte du lot:VRD / Espaces verts
texte du lot:Installation chantier / Facades / Aménagements intérieurs / Couverture / Etanchéité
texte du lot:Plomberie / Ventilation
texte du lot:Electricité courants forts / faibles / Chauffage
Référence Marché:AAPC2026_049
*********************************************************AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
IN'LI
M. Eric BALCI - Directeur Général
TOUR ARIANE, 5 place de la Pyramide
92088 PARIS LA DEFENSE
Tél : 01 40 89 77 77.
mèl :
[email protected]web : https://www.inli.fr/
SIRET 63590003402052.
Groupement de commandes : Non
L'avis implique un marché public.
Objet : Marché de travaux pour la réhabilitation énergétique de la résidence Clichy Paris
Réference acheteur : AAPC2026_049.
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée ouverte
Technique d'achat : Sans objet
Lieu d'exécution principal : Hauts-de-Seine
Durée : 17 mois.
Description : Le présent marché a pour objet la réalisation de travaux de réhabilitation énergétique de la résidence ' Clichy Paris ' composée de 51 logements collectifs, 2 commerces et espace extérieur, située 99, rue de Paris à Clichy-sur-Seine (92210).
Classification CPV :
Principale : 45210000 - Travaux de construction de bâtiments
Complémentaires : 90722000 - Réhabilitation environnementale
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Les variantes sont exigées :Non
Lot No 1 - Installation chantier / Facades / Aménagements intérieurs / Couverture / Etanchéité - CPV 45210000
Installation chantier / Facades / Aménagements intérieurs / Couverture / Etanchéité
Lieu d'exécution : 99, rue de Paris à Clichy-sur-Seine (92210)
Lot No 2 - Menuiseries extérieures / Serrurerie - CPV 45421100
Menuiseries extérieures / Serrurerie
Lieu d'exécution : 99, rue de Paris à Clichy-sur-Seine (92210)
Lot No 3 - Electricité courants forts / faibles / Chauffage - CPV 45310000
Electricité courants forts / faibles / Chauffage
Lieu d'exécution : 99, rue de Paris à Clichy-sur-Seine (92210)
Lot No 4 - Plomberie / Ventilation - CPV 45331000
Plomberie / Ventilation
Lieu d'exécution : 99, rue de Paris à Clichy-sur-Seine (92210)
Lot No 5 - VRD / Espaces verts - CPV 45233000
VRD / Espaces verts
Lieu d'exécution : 99, rue de Paris à Clichy-sur-Seine (92210)
Conditions de participation
Formulaire DC1 : Une lettre de candidature
Formulaire DC2 : DC2.
Assurance responsabilité professionnelle pour les risques : La preuve d'une assurance pour les risques professionnels inhérents aux travaux objet du présent marché.
Autres exigences économiques ou financières : Attestation de régularité fiscale (- de 6 mois) URSSAF vigilance (- de 6 mois)
Chiffre d'affaires annuel spécifique : CA exigé pour le lot 1 et le lot 2 : Lot 1 : 1 600 000 euros Lot 2 : 600 000 euros
Certificats délivrés par des instituts de contrôle de la qualité : Lot 1 : QUALIBAT 7131 ou 7132 : isolation thermique par l'extérieur (ITE). QUALIBAT 3194 : étanchéité. QUALIBAT 3101 / 3152 : couverture tuiles. QUALIBAT 2112 ou équivalent : maconnerie et béton armé. Lot 2 : QUALIBAT 3511 ou 3512 : menuiseries extérieures PVC. QUALIBAT 3552 : menuiseries aluminium. QUALIBAT 4412 : serrurerie métallerie Lot 4 : QUALIBAT 5312 ou équivalent ventilation. Lot 3 : QUALIFELEC : Courants forts/ faibles. Contrôle d'accès et interphonie.
Marché réservé : NON
Réduction du nombre de candidats : Non
La consultation comporte des tranches : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
Visite obligatoire : Oui
Les visites sont prévues aux dates suivantes :
Jeudi 10 septembre à 14h30
Mardi 15 septembre à 14h00
Jeudi 17 septembre à 9 h00
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
5 % Sous-critère 1 - Moyen humains et moyens matériels dédiés à l'exécution des travaux (sur 5 points)
20 % Sous-critère 2 - Mémoire Technique méthodologie de réalisation, compréhension du projet et organisation du chantier en milieu occupé (gestion locataires, OPE, GPA, etc) (sur 20 points)
15 % Sous critère 3 - Démarche liée à la gestion des déchets dans le cadre de chantier : Matériaux de réemploi envisagés et tracabilité (sur 15 points)
10 % Sous-critère 4 - Optimisation des plannings des travaux avec phasage et respect du délai contractuel (sur 10 points)
5 % Sous-critère 5 - Documentation technique des principaux matériaux utilisés et conformes au CCTP clairement identifiés avec visuels (sur 5 points)
45 % Prix de l'offre
Renseignements d'ordre administratifs :
[email protected]L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui
Dépôt dématérialisé : Activé
Présentation des offres par catalogue électronique : Autorisée
Remise des offres : 28/09/26 à 12h00 au plus tard.
Renseignements complémentaires :
Le présent marché est décomposé en cinq lots désignés comme suit :
Lot no1 Installation chantier / Facades / Aménagements intérieurs / Couverture / Etanchéité
Lot no2 Menuiseries extérieures / Serrurerie
Lot no3 Electricité courants forts / faibles / Chauffage
Lot no4 Plomberie / Ventilation
Lot no5 VRD / Espaces verts
CA exigé pour le lot 1 et le lot 2 :
Lot 1 : 1 600 000 euros
Lot 2 : 600 000 euros
Tribunal compétent :
Tribunal Judiciaire de Nanterre
Adresse : 179-191 avenue Joliot Curie - 92020 Nanterre Cedex
Téléphone : 01 40 97 10 10
Télécopie : 01 47 24 31 61.
Adresse internet (U.R.L) : http://www.justice.gouv.fr
Envoi à la publication le : 04/09/26.
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://agysoft.marches-publics.info
