Dce livré
web.2067.6
SIM - Société Immobilière de Mayotte (976)
lundi 21 septembre 2026 - 12:55 (heure locale du pouvoir adjudicateur)
31 août 2026
Marché de travaux pour la réalisation de l'opération " LES IRIS ", qui se situe Rue Zéna MDERE/ rue de l'internat - Commune de Mamoudzou / lot Charpente - couverture
Procédure Adaptée Ouverte
https://v2.marches-securises.fr/entreprise/?module=liste_consultations&r=SIM_976_20260901W2_01
*********************************************************
AVIS D'APPEL A LA CONCURRENCE MARCHE TRAVAUX / LES IRIS
(Appel d'offre ouvert)
1 - Pouvoir adjudicateur
Société Immobilière de Mayotte (SIM)
Type du pouvoir adjudicateur : SAEM
Maître d'oeuvre : GRZ ARCHITECTURE
2 - Mode de passation du marché
Procédure adaptée librement définie par le pouvoir adjudicateur, dans le respect des dispositions de l'article L.2123-1 du code de la commande publique
3 - Objet du marché et lieu d'exécution
Marché de travaux pour la réalisation de l'opération ' LES IRIS ', qui se situe Rue Zéna MDERE/ rue de l'internat -Commune de Mamoudzou / lot Charpente -couverture
4 - Décomposition en lots et nature des travaux
La présente consultation ne concerne que les lots ci-dessous qui ont été déclarés infructueux en CAO.
LOT CORPS D'ÉTAT Estimation
6 Charpente -couverture 198 082,86 ?
5 - Délai d'exécution
Démarrage prévisionnel : chantier en cours
Durée prévisible du marché : 27 mois y compris la période de la période de préparation.
6 - Modalités essentielles de financement et de paiement
Subventions Etat, crédit d'impôts et emprunts bancaires
7 - Conditions de participation
Les candidats téléchargeront les documents dématérialisés du dossier de consultation des entreprises, documents et renseignements complémentaires via le profil d'acheteur http://www.marches-securises.fr . 8 - Critères d'attribution des marchés
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :
1. Montant de l'offre : 60 % 2. Valeur technique de l'offre chantier : 40 % 2.1 Pertinence du Mémoire technique 10 % 2.2 Moyens matériels et humains affectés à l'opération 10 % 2.3 Références relatives à l'importance et à la nature des travaux 20 %
Les entreprises soumissionnaires sont informées que certains marchés sont soumis à une clause sociale. L'entreprise titulaire d'un marché ' clausé ' s'engage à atteindre les objectifs d'insertion fixés par le marché. 9 - Date limite de réception des candidatures et offres : Vendredi 21 septembre 2026 à 23h55.
1/2.
10 - Procédure de recours
10.1- Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Judiciaire de Mamoudzou, ZI KAWENI 97600 Mamoudzou
10.2- Introduction des recours
10.2.1- Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Judiciaire de Mamoudzou
10.2.2- Introduction des recours
Référé précontractuel ou Référé contractuel dans les délais prévus aux articles 1441-1 à 1441-3 du code de procédure civile
11 - Date de publication : Mardi 01 septembre 2026.
2/2
