Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 78
Annonce No 20-137276
Travaux
-
Objet du marché : marché de travaux pour la construction d'une crèche de 60 berceaux et aménagement d'une ludothèque - zAC Louvois - vélizy-Villacoublay (78) Cette consultation concerne uniquement le lot 11- vrd / aménagements extérieurs, déclaré sans suite à l'issue de la première consultation.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45112700.
Lieu d'exécution : zac Louvois, 78140 Vélizy Villacoublay.
Code NUTS : -FR103.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
cette consultation concerne uniquement le lot 11
-option no1 : sol amortissant en liège (en remplacement du sol amortissant caoutchouc)
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : marché de travaux pour la construction d'une crèche de 60 berceaux et aménagement d'une ludothèque - zAC Louvois - vélizy-Villacoublay (78) Cette consultation concerne uniquement le lot 11- vrd / aménagements extérieurs, déclaré sans suite à l'issue de la première consultation.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : 13 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : sauf renoncement du titulaire, une avance est prévue si le montant du contrat, de la commande, de la reconduction, est supérieur à 50 000 euro(s) (H.T.) et le délai d'exécution supérieur à 2 mois. Le taux de cette avance est fixé à 5% si le délai d'exécution du marché n'excède pas 12 mois. Si cette durée est supérieure à 12 mois, l'avance est égale à 5,00% d'une somme égale à 12 fois le montant initial du marché divisé par la durée du marché exprimée en mois.
conformément à l'article R 2191-7 du Code de la commande publique, le taux de l'avance passe à 10% si le fournisseur est une Pme.
Le versement de l'avance est conditionné par la fourniture d'une garantie à première demande, la caution personnelle et solidaire n'étant pas autorisée par le maître d'ouvrage.
l'avance est remboursée au prorata de l'avancement des prestations, entre 65% et 80% d'avancement des prestations.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le marché sera financé sur le budget alloué à CITALLIOS dans le cadre du mandat de construction d'une crèche et d'une ludothèque dans le cadre de la ZAC Louvois par lequel CITALLIOS agit au nom et pour le compte de la ville de Vélizy-Villacoublay.
Le paiement sera effectué par virement bancaire dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune forme imposée, en cas de groupement conjoint le mandataire du groupement sera solidaire pour l'exécution du marché.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : formulaire Dc1 ou (équivalent) précisant si le candidat se présente seul ou en groupement et la nature de ce groupement (conjoint ou solidaire)
déclaration sur l'honneur attestant que le candidat ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 du code de la commande publique et est en conformité avec les obligations définies aux articles L5212-1 à L5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.
document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat
formulaire Dc2 (ou équivalent) dans lequel le candidat indiquera tous les éléments demandés ci-dessous:
a - le candidat en redressement judiciaire devra produire copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
b - les pièces définies ci-dessous permettant l'évaluation de leur expérience, capacités professionnelles,
techniques et financières :.
Capacité économique et financière - références requises : déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché,
réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
certificats de qualifications professionnelles (cf: règlement de consultation). La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen (certificats d'identité professionnelle, références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur à réaliser la prestation).
liste des travaux exécutés (5 dernières années) avec attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants, montant, époque, lieu d'exécution et précision s'ils ont été faits selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 3 décembre 2020, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 240 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 70022- Travaux R11.
Renseignements complémentaires : pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats font parvenir au plus tard 9 jours avant la date limite de remise des offres, une demande écrite à :
https://citallios.achatpublic.com, rubrique "Questions/Réponses".
Critères de jugement des offres :
1. Valeur technique (pondération 60%)
- organisation de chantier (pondération 25%)
- méthodologie appliquée aux travaux (pondération 20%)
- démarche QSE (pondération 15%)
2. Prix (pondération 40%)
le dossier de consultation est mis à disposition gratuitement par voie électronique, à l'adresse suivante :
https://citallios.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_mgBW96Q3te
Il est fortement recommandé aux soumissionnaires de s'authentifier sur le site et notamment indiquer une adresse électronique (mail) permettant de façon certaine une correspondance électronique notamment pour l'envoi d'éventuels compléments, précisions ou rectifications. Les dossiers des candidats doivent être déposés par voie électronique sur la plateforme de réponse aux consultations dématérialisées de CITALLIOS (
http://citallios.achatpublic.com.) dans les conditions définies par le règlement de la consultation. Copie de sauvegarde : en cas d'envoi de soumission par voie dématérialisée, les candidats peuvent faire parvenir une copie de sauvegarde. La copie de sauvegarde est transmise sous pli cacheté portant les mentions suivantes : "copie de sauvegarde ", indication du nom du marché et " ne pas ouvrir avant seance d'ouverture ".
Date d'envoi du présent avis à la publication : 9 novembre 2020.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet :
https://citallios.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_mgBW96Q3te.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Versailles 6 avenue de Saint- cloud 78000 Versailles, tél. : 01-39-20-54-00, courriel :
[email protected] adresse internet :
http://versailles.tribunal-administratif.fr/.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Versailles 6 avenue de Saint- cloud 78000 Versailles, tél. : 01-39-20-54-00, courriel :
[email protected] adresse internet :
http://versailles.tribunal-administratif.fr/.