web.2067.3
SIM - Société Immobilière de Mayotte (976)
mardi 20 octobre 2026 - 23:55 (heure locale du pouvoir adjudicateur)
16 septembre 2026
Marché de travaux portant sur la réhabilitation de 20 logements constituant la tranche 01 de l'ensemble immobilier Les Phénix
Procédure Adaptée Ouverte
https://v2.marches-securises.fr/entreprise/?module=liste_consultations&r=SIM_976_20260917W2_01
*********************************************************
AVIS D'APPEL A LA CONCURRENCE
TRAVAUX DE REHABILITATION_LES PHENIX
- Procédure adaptée)
1 - Pouvoir adjudicateur
Société Immobilière de Mayotte (SIM)
Type du pouvoir adjudicateur : SAEM.
2 - Mode de passation du marché
Procédure adaptée, dans le respect des dispositions de l'article L.2123-1 du CCP.
3 - Objet du marché et lieu d'exécution
Marché de travaux portant sur la réhabilitation de 20 logements constituant la tranche 01 de l'ensemble immobilier Les Phénix.
4 - Décomposition en lots et nature des travaux
Les prestations définies ci-dessus font l'objet de 3 lots tel que défini dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières.
NUMERO DE LOT DESIGNATION DU LOT
Lot 01 CHARPENTE - COUVERTURE
Lot 02 PLÂTRERIE / REVÊTEMENT / PEINTURE ET FINITIONS
Lot 03 MENUISERIE BOIS
Lot 04 MENUISERIE ALUMINIUM, MÉTAL ET SERRURERIE
Lot 05 ÉLECTRICITÉ
Lot 06 PLOMBERIE
Lot 07 PEINTURE EXTÉRIEURE
Lot 08 MENUISERIE EXTÉRIEURE
Lot 09 VRD / ESPACES VERTS
5 - Délai d'exécution
Démarrage prévisionnel : Novembre 2026.
Durée prévisible du marché : 4 mois y compris la période de préparation (la totalité des travaux, tout lot confondu)
6 - Modalités essentielles de financement et de paiement
Subventions Etat, crédit d'impôts et emprunts bancaires.
7 - Conditions de participation
1/2.
Les candidats téléchargeront les documents dématérialisés du dossier de consultation des entreprises, documents et renseignements complémentaires via le profil d'acheteur http://www.marches-securises.fr .
UNE VISITE EST PREVUE LE LUNDI 05 OCTOBRE 2026 DE 14H00 A 16H00 SUR LE SITE 8 - Critères d'attribution des marchés
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :
1. Montant de l'offre : 60 %
2. Valeur technique de l'offre chantier : 40 %
2.1 Délais d'exécution 20 %
2.2 Les moyens humains et matériels affectés à l'exécution du marché 10 %
2.3 Les références et les expériences dans le domaine de l'immobilier 10 %
9 - Date limite de réception des candidatures et offres : Mardi 20 octobre 2026 à 23h55 10 - Procédure de recours
10.1- Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Judiciaire de Mamoudzou, ZI KAWENI 97600 Mamoudzou
10.2- Introduction des recours
10.2.1- Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Judiciaire de Mamoudzou, ZI KAWENI 97600 Mamoudzou
10.2.2- Introduction des recours
Référé précontractuel ou Référé contractuel dans les délais prévus aux articles 1441-1 à 1441-3 du code de procédure civile
11 - Date d'envoi à la publication : Mercredi 17 septembre 2026.
2/2
