Avis de marché
Département(s) de publication : 974
Annonce n° 25-99381
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Communauté d'Agglomération Territoire de la Côte Ouest (974)
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 24974010100038
Ville : Le Port
Code postal : 97420
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 974
Section 2 - Communication
Lien vers le profil d'acheteur :
https://www.marches-securises.fr
Identifiant interne de la consultation : 25DTP362
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Emmanuel SERAPHIN, président
Adresse mail du contact :
[email protected]
Numéro de téléphone du contact : +33 262321212
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation : - Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de
preuve :
Cf règlement de la consultation - Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
Cf règlement de la consultation - Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de
preuve :
Cf règlement de la consultation
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 30/09/2025 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Marché de travaux de sécurisation de bassins et bacs de l'aquarium de Saint-Gilles Les Bains, commune de Saint-Paul
Code CPV principal - Descripteur principal : 45453100
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Le marché fait l'objet d'un découpage par zone :
- Zone 1 (bassins de filtration) : travaux de rénovation de l'étanchéité des bassins de filtration
- Zone 2 (bassins n° 6 et 11) : travaux de remplacement des vitrages des bassins, reprise des étanchéités, rénovation du système de traitement de l'eau et de l'électricité.
Lieu principal d'exécution du marché : Terriitoire de l'Ouest,commune de Saint-Paul
Valeur estimée (H.T.) : 450000 euros
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti : Non
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) : La visite de site est obligatoire. La date de la visite est fixée au 19 Septembre 2025 à 8h00 sur site. Les modalités de participation sont précisées à l'article 2. du RC
Autres informations complémentaires : Le dossier de consultation des entreprises (DCE) sera disponible sur le profil acheteur à compter du 09/09/2025. La date limite de remise des offres est fixée au 30/09/2025 à 12h00 (heure Réunion). Le marché fait l'objet d'une clause environnementale.
Classification CPV : 45453100-8 Travaux de remise en état
Autres codes CPV complémentaires :
- 45261420-4 - Travaux d'étanchéité
- 45441000-0 - Travaux de vitrage
- 45332000-3 - Travaux d'installation de systèmes d'eau
- 45310000-3 - Travaux d'installation électrique
- 45262690-4 - Réparation de structures en béton
Les options correspondent à une notion du droit de l'Union Européenne. Elles constituent des prestations susceptibles de s'ajouter, sans remise en concurrence, aux prestations commandées de manière ferme dans le cadre du marché public et qui doivent être prévues dans les contrats initiaux. Il s'agit, dans le cadre du présent marché de prestations similaires passées dans le cadre d'un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables conformément à l'article R2122-7 du code de la commande publique.La transmission des candidatures et des offres doit impérativement se faire par voie dématérialisée à l'adresse du profil acheteur :
https://www.marches-securises.fr. Le marché est traité à prix forfaitaire.
Lieu d'exécution : Commune de Saint-Paul.
La durée du marché court à compter de la date de notification du marché au titulaire et se termine à l'issue de la période de Garantie de Parfait Achèvement (GPA) des travaux exécutés ou après prolongation de ce délai de GPA si les réserves signalées lors de la réception ou formulées pendant le délai de garantie ne sont pas toutes levées à la fin de cette période.
Pour Les critères de jugement des offres, se référer à l'article 7.2 du règlement de la consultation.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 08/09/2025
