Marché de travaux de la ligne de bus T ZEN 5 Bornes de recharge lente pour le COB TZEN 5

Avis de marché
Département(s) de publication :75, 94
Annonce n° 26-41635


Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur
Nom officiel : Ile de France Mobilités
Activité de l'entité adjudicatrice : Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure
Titre : Marché de travaux de la ligne de bus T ZEN 5 Bornes de recharge lente pour le COB TZEN 5 à Choisy-Le-Roi
Description : Le présent marché s'inscrit dans le projet de ligne de bus du TZen 5 d'environ 9,5 km qui desservira 19 stations réparties sur 4 communes : Paris, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine et Choisy-le-Roi. Afin de concrétiser ce projet, Île-de-France Mobilités a conclu un marché pour l'acquisition de matériels roulants, les premiers bus au monde à combiner trois caractéristiques : un châssis biarticulé de 24 mètres de long, une motorisation 100% électrique et un système de recharge en moins de 5 minutes par des plots enterrés dans le sol. Cependant, à la suite de la faillite de la société fabricant ces bus, le Titulaire du marché d'acquisition de matériels roulants est dans l'incapacité de livrer les véhicules. Par conséquent, pour une phase transitoire, Ile-de-France Mobilités prévoit l'exploitation de la ligne T Zen 5 avec 20 bus articulés électriques de 18m (mètres) rechargés au dépôt. La recharge s'effectue au moyen de 10 bornes doubles dimensionnées pour l'accueil de bus de 18m. Le présent marché 2026-035 a donc pour objet les travaux d'installation de bornes de recharge lente au COB T Zen 5 à Choisy-Le-Roi. Ce marché n° 2026-035 « bornes de recharge lente » fait partie de l'opération de travaux de la ligne de bus du T Zen 5 dont l'ensemble des prestations a été décomposé en plusieurs lots de travaux organisés par corps d'état et autres particularités techniques. Certains lots ont été regroupés sous le même numéro de marché et d'autres, comme celui-ci, font l'objet d'une consultation à part entière. L'estimation des travaux pour ce marché est de 940 000,00 Euros HT soir 1 128 000,00 Euros TTC. Cette estimation n'est pas contractuelle. Le présent marché est un marché à prix forfaitaire. Le titulaire est rémunéré par application du Prix Global et Forfaitaire dont le détail est indiqué à la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF). La durée du marché court de sa date de notification jusqu'à la fin de la GPA. Le délai d'exécution du marché est de 25 semaines. L'attention du Titulaire est attirée sur la sensibilité du Maître d'Ouvrage aux enjeux d'approvisionnement des bornes de recharge, dans un contexte de marché où les délais de fabrication et de livraison des équipements IRVE peuvent être significatifs. Les variantes à l'initiative des soumissionnaires sont interdites. Les soumissionnaires devront répondre à la solution de base uniquement. Aucune PSE (Prestations Supplémentaires Eventuelles) n'est prévue. Le marché pourra être attribué à une seule entreprise ou à un groupement d'entreprises. Si le marché est attribué à un groupement conjoint, le mandataire conjoint sera solidaire de chacun des membres du groupement. Il est appliqué une retenue de garantie selon les dispositions du CCAP. Sauf indication contraire dans l'Acte d'Engagement, une avance est accordée au Titulaire dans les conditions fixées par les articles R2191-3 et suivants du code de la commande publique. le versement de l'avance est conditionné par la constitution préalable d'une garantie à première demande spécifique, portant sur l'intégralité de l'avance. La garantie à première demande ne peut pas être remplacée par une caution personnelle et solidaire.
Identifiant de la procédure : 76b6d229-b30a-44ae-97f0-3c23090ad762
Identifiant interne : 2026-035
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non
Principales caractéristiques de la procédure : Le marché est passé selon une procédure d'appel d'offres ouvert en application des articles L2124-2 et R2124-1, R2124-2 1° et R2161-2 à R2161-5 du code de la commande publique Aucune négociation n'est prévue.

2.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45213310 Travaux de construction de bâtiments liés aux transports routiers
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques

2.1.2 Lieu d'exécution
N'importe où
Informations complémentaires : Adresse de l'emplacement des travaux : Centre Opérationnel Bus TZen 5 6/12 voie des roses 94600 CHOISY-LE-ROI

2.1.3 Valeur
Valeur estimée hors TVA : 0 Euro

2.1.4 Informations générales
Base juridique :
Directive 2014/25/UE
Le marché est passé selon une procédure d'appel d'offres ouvert en application des articles L2124-2 et R2124-1, R2124-2 1° et R2161-2 à R2161-5 du code de la commande publique Aucune négociation n'est prévue. -

Section 5 - Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001
Titre : Marché de travaux de la ligne de bus T ZEN 5 Bornes de recharge lente pour le COB TZEN 5 à Choisy-Le-Roi
Description : Le présent marché 2025-035 a donc pour objet les travaux d'installation de ces bornes de recharge de bus lente au COB TZen 5 à Choisy-Le-Roi. Les prestations comprennent notamment - Etat initial : o Etat des lieux des installations existantes (Sous-station HT/BT, Génie Civil extérieur pour tirage des câbles et pose des bornes de recharge), études ; - Tirage des câbles et Adaptation du TGBT (Tableau Général Basse Tension) existant o Réalisation des travaux en site occupé, avec balisage des zones de travail (installations de chantier) extérieures du fait de la coactivité avec le site. - Mise en œuvre des bornes de recharge o Réalisation des travaux en site occupé, avec balisage des zones de travail (installations de chantier) extérieures du fait de la coactivité avec le site. - Essais et mises en service dont formation des utilisateurs.
Identifiant interne : 2026-035

5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45213310 Travaux de construction de bâtiments liés aux transports routiers
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques

5.1.2 Lieu d'exécution
N'importe où
Informations complémentaires : Adresse de l'emplacement des travaux : Centre Opérationnel Bus TZen 5 6/12 voie des roses 94600 CHOISY-LE-ROI

5.1.3 Durée estimée
Durée : 25 Semaine

5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.5 Valeur
Valeur estimée hors TVA : 0 Euro

5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n'est pas réservée.
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution
Critère :
Type : Prix
Description : Critère 1 (C1) : Prix sur 40 poiints Montant global et forfaitaire en euros TTC indiqué dans la DPGF.
Critère :
Type : Qualité
Description : Critère 2 (C2) : Valeur technique sur 35 points dont : Sous critère 2.1 : Solution technique proposée, Moyens matériels et méthodologie de travail sur 25 points Sous critère 2.2 : Planning détaillé sur 10 points Critère 3 (C3) : Planning d'approvisionnement et de livraison des bornes de recharge sur 15 points dont : Composante A — Délai de livraison des bornes de recharge lente sur site (5 points) Composante B — Crédibilité et sécurisation du planning d'approvisionnement (10 points) Critère 4 (C4) : Moyens humains dédiés à l'exécution du marché et organisation sur 10 points
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Cf. Réglement de la consultation (RC)

5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://idfm.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_sKL22UAA9f

5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://idfm.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2026_sKL22UAA9f
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Description de la garantie financière : Il est appliqué une retenue de garantie selon les dispositions du CCAP.

Date limite de validité de l'offre : 8 Mois
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non
Conditions relatives à l'exécution du contrat : sans objet.
Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué : Si le marché est attribué à un groupement conjoint, le mandataire conjoint sera solidaire de chacun des membres du groupement.
Montage financier : Les ressources qui seront mobilisées pour financer les prestations sont constituées par les fonds propres de l'Acheteur.

5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique :
Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Ile de France Mobilités
Informations relatives aux délais de recours : L'instance chargée des procédures de recours et pouvant donner les informations nécessaires sur les modalités de celles-ci est la suivante : Tribunal administratif de Paris 7, Rue de Jouy - 75004 Paris Téléphone : 01.44.59.44.00 Télécopie : 01.44.59.46.46 Courriel : [email protected]
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Ile de France Mobilités

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001
Nom officiel : Ile de France Mobilités
Numéro d'enregistrement : 28750007800020
Département : Département de la commande publique
Adresse postale : 39bis-41 rue de Châteaudun
Ville : Paris
Code postal : 75009
Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France
Adresse électronique : [email protected]
Téléphone : 0147532859
Point de terminaison pour l'échange d'informations (URL) : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_sKL22UAA9f
Profil de l'acheteur : https://idfm.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/index.jsp
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation chargée des procédures de recours
Informations relatives à l'avis
Identifiant/version de l'avis : 55ec257f-63ea-47df-826a-f5b52e7e6371 - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d'avis : Avis de marché ou de concession - régime ordinaire
Date d'envoi de l'avis : 23/04/2026 à 17:42
Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français

Date d'envoi du présent avis à la publication : 23/04/2026