Marché de travaux de Courants forts et courants faibles.

Avis de marché
Département(s) de publication :14
Annonce n° 26-10734


Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur
Nom officiel : TRANSAMO
Activité de l'entité adjudicatrice : Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure
Titre : Marché de travaux de Courants forts et courants faibles
Description : Le marché a pour objet de réaliser les études et les travaux relatifs à la réalisation des courants forts et courants faibles de l'extension du projet tramway de Caen la mer. Le marché comprend notamment : • La mise en œuvre des systèmes courants forts en ligne et courants faibles en ligne et au PCC sur l‘extension du tramway de Caen la mer de la station Bernières jusqu'aux terminus Saint-Contest - Athéna et jusqu'au terminus Pompidou. • La réalisation des adaptations et compléments sur les systèmes courants forts et courant faibles du réseau existant en vue de la dépose de la LAC existante entre les stations place de la Mare et Bernières. • La réalisation des modifications et compléments sur les systèmes courants forts et courants faibles des terminus : o Hérouville Saint Clair : ajout d'un quai et d'une voie Presqu'ile : ajout d'une arrière-gare et de voies de remisage en arrière-gare o • La modification de la sous-station Gare SNCF • La fourniture et la pose des différents câbles de fibre optique (RMS, ROC, SLT) et le raccordement du réseau RMS jusqu'au CEMT. • La mise à niveau du RMS, y compris sur le réseau existant • L'équipement des stations voyageurs, • L'équipement du parc relais Chemin Vert, • Les modifications des équipements centralisés de Logique Traction au CEMT • La modification de l'aménagement de la salle PCC.
Identifiant de la procédure : 4f29dac0-069b-4c5b-9def-69bdaedceca3
Identifiant interne : E3.25
Type de procédure : Négociée avec publication préalable d'un appel à la concurrence / concurrentielle avec négociation
La procédure est accélérée : non

2.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45234170 Travaux de construction de sous-stations électriques à usage ferroviaire
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45232221 Sous-station de transformation
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45310000 Travaux d'équipement électrique
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45311200 Travaux d'installations électriques
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45314310 Installation de câblage
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 32571000 Infrastructure de communications
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45315600 Installations basse tension

2.1.2 Lieu d'exécution
Ville : Calvados
Subdivision pays (NUTS) : Calvados ( FRD11 )
Pays : France

2.1.3 Valeur
Valeur estimée hors TVA : 0 Euro

2.1.4 Informations générales
Si la procédure est annulée ou infructueuse, elle sera relancée
Informations complémentaires : Transamo est Mandataire de la Communauté urbaine de Caen la mer et agit donc au nom et pour le compte de la communauté urbaine de Caen la mer. Les prestations sont financées par la Communauté urbaine de Caen la Mer. La procédure est décomposée en deux phases : • Une phase candidature-PHASE 1 - au terme de laquelle les candidats admis à présenter une offre seront sélectionnés ; • Une phase d'offre-PHASE 2 - au terme de laquelle l'attributaire du marché sera retenu
Base juridique :
Directive 2014/25/UE

2.1.6 Motifs d'exclusion
Sources des motifs d'exclusion : Avis
Motifs d'exclusion purement nationaux :

Section 5 - Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001
Titre : Marché de travaux de Courants Forts et Courants Faibles
Description : Le marché a pour objet de réaliser les études et les travaux relatifs à la réalisation des courants forts et courants faibles de l'extension du projet tramway de Caen la mer. Le marché comprend notamment : • La mise en oeuvre des systèmes courants forts en ligne et courants faibles en ligne et au PCC sur l‘extension du tramway de Caen la mer de la station Bernières jusqu'aux terminus Saint-Contest - Athéna et jusqu'au terminus Pompidou. • La réalisation des adaptations et compléments sur les systèmes courants forts et courant faibles du réseau existant en vue de la dépose de la LAC existante entre les stations place de la Mare et Bernières. • La réalisation des modifications et compléments sur les systèmes courants forts et courants faibles des terminus : o Hérouville Saint Clair : ajout d'un quai et d'une voie Presqu'ile : ajout d'une arrière-gare et de voies de remisage en arrière-gare o • La modification de la sous-station Gare SNCF • La fourniture et la pose des différents câbles de fibre optique (RMS, ROC, SLT) et le raccordement du réseau RMS jusqu'au CEMT. • La mise à niveau du RMS, y compris sur le réseau existant • L'équipement des stations voyageurs, • L'équipement du parc relais Chemin Vert, • Les modifications des équipements centralisés de Logique Traction au CEMT • La modification de l'aménagement de la salle PCC.
Identifiant interne : E3.25

5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45234170 Travaux de construction de sous-stations électriques à usage ferroviaire
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45232221 Sous-station de transformation
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45310000 Travaux d'équipement électrique
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45311200 Travaux d'installations électriques
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45314310 Installation de câblage
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 32571000 Infrastructure de communications
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45315600 Installations basse tension

5.1.2 Lieu d'exécution
Subdivision pays (NUTS) : Calvados ( FRD11 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée
Durée : 34 Mois

5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : La date indiquée dans la présente publication est la date de remise des CANDIDATURES. Les 34mois renseignés concernent le délai d'exécution. La durée du marché démarre à partir de la notification du marché et court jusqu'à la fin de la période de garantie de parfait achèvement.. Niveau minimum de capacité économique et financière (CA annuel minimal sur les trois derniers exercices) : - 14 500 000,00Euros Niveau minimum de capacité technique et professionnelle suivante selon nomenclature FNTP?: • FNTP 632 - Postes de distribution • FNTP 633 - Alimentation BT et automatismes • FNTP 6413 - Réseaux souterrains électriques BT<1kV - CFMGTI3 dans les domaines Réseaux de communication (RC) Le candidat qui ne disposerait pas des qualifications FNTP ou qualifelec devra justifier de compétences équivalentes par tout moyen adéquat. Les candidatures seront notées selon les critères suivants et 4 candidats seront retenus pour l'étape d'après. Les Critères et sous-critères des candidatures sont les suivants: • Critère 1 : Pertinence des travaux effectués au regard des références présentées: 40 points •Critère 2 : Pertinence des qualifications fournies: 20 points •Critère 3 : Effectifs moyens annuels du candidat et importance du personnel d'encadrement pendant les 3 dernières années: 20 points •Critère 4 : Matériel et moyens pour réaliser la prestation et moyens d'étude de l'entreprise: 20 points Les règlements seront effectués par Transamo, mandataire de la Communauté urbaine de Caen la Mer. Le délai de paiement est de 30 jours. Mode de règlement: virement bancaire. Modalités de paiement : unité monétaire l'euro, les prestations feront l'objet d'une facture.

5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2026_ail258xyIk

5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Autorisée
Adresse de présentation : https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2026_ail258xyIk
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) ? 910/2014] est requis(e)
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des demandes de participation : 24/02/2026 à 12:00
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non
Conditions relatives à l'exécution du contrat : se référer aux pièces du marché
Le paiement en ligne sera utilisé : oui
Montage financier : Financement sur fonds propres

5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique :
Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : TRANSAMO
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : TRANSAMO
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001
Nom officiel : TRANSAMO
Numéro d'enregistrement : 39966390500061
Adresse postale : 3 allée de Grenelle - CS60273
Ville : Issy les moulineaux cedex
Code postal : 92442
Subdivision pays (NUTS) : Calvados ( FRD11 )
Pays : France
Adresse électronique : [email protected]
Téléphone : 0157759400
Adresse internet : https://www.transamo.fr/
Point de terminaison pour l'échange d'informations (URL) : https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2026_ail258xyIk
Profil de l'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2026_ail258xyIk
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché

8.1 ORG-0002
Nom officiel : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN
Numéro d'enregistrement : 17140005400010
Adresse postale : 3 rue Arthur Leduc BP 25086
Ville : Caen
Code postal : 14050
Subdivision pays (NUTS) : Calvados ( FRD11 )
Pays : France
Point de contact : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN
Adresse électronique : [email protected]
Téléphone : 0231707272
Adresse internet : https://www.caen.tribunal-administratif.fr/
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours
Informations relatives à l'avis
Identifiant/version de l'avis : 2333a84d-cf0a-48d3-a758-8eb85917c4e7 - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d'avis : Avis de marché ou de concession - régime ordinaire
Date d'envoi de l'avis : 30/01/2026 à 14:27
Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français

Date d'envoi du présent avis à la publication : 30/01/2026