Avis de marché
Département(s) de publication : 13
Annonce n° 25-25597
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Ville de Mallemort (13)
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 21130053800017
Ville : Mallemort
Code postal : 13370
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 13
Section 2 - Communication
Lien vers le profil d'acheteur :
https://www.marches-securises.fr
Identifiant interne de la consultation : 2025-02
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Service Marchés publics
Adresse mail du contact :
[email protected]
Numéro de téléphone du contact : +33 490591105
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation : - Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de
preuve :
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner (DC1, Document unique de marché européen (DUME) ou papier libre) - Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles (papier libre ou DC2)
A défaut, pour les entreprises créées depuis moins de 3 ans, une déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels à minima. - Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de
preuve :
Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières. Les travaux les plus importants sont appuyés d'attestations de bonne exécution. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Les éléments de preuve fournis il y a plus de cinq ans seront pris en compte.
Le candidat devra disposer des qualifications suffisantes Qualibat ou équivalent (si non fournis - références de chantiers attestant des capacités)
Lot 01 / démolitions, VRD, aménagement paysager, GO, étanchéité, carrelage / faïence: 1112 démolition ; 1311 assainissement ; 1342 aménagements paysagers; 2111 maçonnerie et ouvrage en béton armé; 3211 étanchéité en matériaux bitumineux; 6311 carrelage, revêtements
Lot 02 / ossature, charpente bois, bac acier, menuiseries ext bois: 2301 fourniture et pose de charpente traditionnelle, en bois lamellé collé et structure bois; 2351 fourniture et pose de bâtiments à ossature bois; 2412 couverture en métaux sauf plomb; 3511 fabrication et pose de menuiseries extérieures en bois
Lot 03 / plâtrerie, sol souple, menuiseries intérieures, mobilier, peinture, nettoyage: 4131 plaques de plâtre; 6221 revêtements de sols en matériaux souples; 3611 fabrication et pose de menuiseries intérieures en bois; 6111 peinture et ravalement
Lot 04 / électricité Cfo Cfa, CVC, plomberie sanitaires: 6311 installations électriques; 5411 installations thermiques; 5111 plomberie sanitaire
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 10/04/2025 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : Critère Prix 40
Critère Valeur technique 60
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Marché de travaux d'extension de l'école maternelle Espelido (2025-02)
Code CPV principal - Descripteur principal : 45214200
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Marché de travaux d'extension de l'école maternelle Espelido
La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l'article R.2123-1, 1° et R2172-1 du Code de la Commande Publique.
Les grands travaux portent sur : démolitions, VRD, aménagement paysager, GO, étanchéité, carrelage / faïence, ossature, charpente bois, bac acier, menuiseries extérieures bois, plâtrerie, sol souple, menuiseries intérieures, mobilier, peinture, nettoyage, électricité Cfo Cfa, CVC, plomberie sanitaires.
Il s'agit d'un marché ordinaire à prix forfaitaire
Lieu principal d'exécution du marché : Ecole Espélido, avenue Agliana, 13370 MALLEMORT
Valeur estimée (H.T.) : entre euros et euros
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti : Oui
Section 5 - Lots
-
Description du lot : lot1 démolitions, VRD, aménagement paysager, GO, étanchéité, carrelage / faïence
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45000000
Lieu d'exécution du lot : Ecole Espélido, Avenue Agliana 13370 Mallemort de Provence -
Description du lot : lot2 ossature, charpente bois, bac acier, menuiseries extérieures bois
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45223220
Lieu d'exécution du lot : Ecole Espélido, Avenue Agliana 13370 Mallemort de Provence -
Description du lot : lot3 plâtrerie, sol souple, menuiseries intérieures, mobilier, peinture, nettoyage
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45420000
Lieu d'exécution du lot : Ecole Espélido, Avenue Agliana 13370 Mallemort de Provence -
Description du lot : lot4 électricité Cfo Cfa CVC, plomberie sanitaires
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45311200
Lieu d'exécution du lot : Ecole Espélido, Avenue Agliana 13370 Mallemort de Provence
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : - Le règlement de consultation précise les informations à communiquer pour permettre l'évaluation de la situation juridique ainsi que les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats
-Le contenu détaillé des dossiers de candidature, des offre, ainsi que les modalités de sélection des candidatures et de jugement des offres sont précisés au Règlement de la consultation. Pour tout renseignement complémentaire, les demandes passent par le profil acheteur:
http://www.marches-securises.fr.
- Toutes les conditions portant sur les pièces à fournir, les modalités d'envoi, les questions, les critères d'attributions, etc., sont précisées dans le règlement de la consultation.
- La durée du marché: Le marché débute à compter de sa notification et s'achèvera au terme du délai de garantie de parfait achèvement; Le délai d'exécution global est de 10 mois.
- Deux dates de visites (non obligatoires) sont prévues: le mercredi 19/03/2025 à 11h00 et le mercredi 26/03/2025 sur le lieu de visite (école Espélido Avenue Agliana 13370 Mallemort). La prise de rendez-vous est obligatoire dans les conditions de l'article 6.2 du règlement de consultation.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 06/03/2025
