Dce livré
web.2067.6
VIVEST (57)
vendredi 25 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur)
03 septembre 2026
Marché de travaux concernant la réhabilitation thermique de 41 logements sur deux sites sur la commune de Laneuveville-devant-Nancy - Lot no8 Ventilation
Procédure Adaptée Ouverte
https://v2.marches-securises.fr/entreprise/?module=liste_consultations&r=Vivest_57_20260903W2_01
*********************************************************
Vivest
Groupe ActionLogement
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
PROCEDURE ADAPTEE OUVERTE
DEPARTEMENT DE MOSELLE (57)
1. Pouvoir Adjudicateur :
VIVEST
15 Sente à My -BP 80785 -57012 METZ CEDEX 01.
2. Objet de la mise en concurrence :
Marché de travaux concernant la réhabilitation thermique de 41 logements sur deux sites sur la commune de Laneuveville Devant Nancy - Lot no8 Ventilation
Lieu d'exécution : Rue Lucien Galtier - Laneuveville Devant Nancy
En application des dispositions de l'article L.2112-2 du Code de la commande publique, l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.
3. Mode de passation :
Procédure adaptée ouverte en vertu des dispositions des articles L.2123-1 et R.2123-1 du code de la commande publique.
4. Délai d'exécution :
Le délai d'exécution des travaux est de 16 mois , avec une période de préparation de chantier d'un mois et demi comprise dans ce délai.
Le démarrage du chantier est prévu pour Octobre 2026 .
5. Conditions et remise des offres :
Se reporter au règlement de consultation qui sera joint au dossier.
La date limite de remise des offres est fixée au 25 Septembre 2026 à 12h00.
6. Les critères intervenant pour la sélection des candidatures et critère de jugement des offres : Se reporter au règlement de consultation.
7. Renseignements complémentaires et obtention des dossiers :
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande écrite sur le site marchésécurisés.fr .
8. Obtention du dossier de consultation :
Les candidats peuvent télécharger le DCE sur le site https://www.marches-securises.fr/
