web.2067.3
VIVEST (57)
lundi 26 octobre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur)
24 septembre 2026
Marché de travaux concernant la réhabilitation énergétique de 89 logements à Nancy - Rue de Dieuze, Rue du Maréchal Oudinot, Rue du Faubourg des 3 Maisons et Rue de Metz. Visite obligatoire le Jeudi 15 Octobre 2026 à 13H30 (les 3 sites seront visités dans l'après-midi - démarrage par le site rue de Dieuze).
Procédure Adaptée Ouverte
https://v2.marches-securises.fr/entreprise/?module=liste_consultations&r=Vivest_57_20260924W2_01
*********************************************************
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
PROCEDURE ADAPTEE OUVERTE
DEPARTEMENT DE MOSELLE (57)
1. Pouvoir Adjudicateur :
VIVEST
15 Sente à My -BP 80785 -57012 METZ CEDEX 01.
2. Objet de la mise en concurrence :
Marché de travaux concernant la réhabilitation énergétique de 89 logements à Nancy - Rue de Dieuze, Rue du Maréchal Oudinot, Rue du Faubourg des 3 Maisons et Rue de Metz
Lieux d'exécution : 54000 NANCY -23-25-27-29 Rue de Dieuze, 2-4-6 Rue du Maréchal Oudinot, 131 Faubourg des 3 Maisons et 84-86 Rue de Metz
VISITE OBLIGATOIRE : Le 15 Octobre 2026 à 13h30 (les 3 sites seront visités dans l'après-midi démarrage par le site rue de Dieuze).
En application des dispositions de l'article L.2112-2 du Code de la Commande Publique, l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.
3. Mode de passation :
Procédure adaptée ouverte en vertu des dispositions des articles L.2123-1 et R.2123-1 du code de la commande publique.
4. Délai d'exécution :
Le délai d'exécution des travaux est de 16 mois , avec une période de préparation de chantier de 1 mois et demi comprise dans ce délai.
Le démarrage du chantier est prévu pour Janvier 2027.
5. Conditions et remise des offres :
Se reporter au règlement de consultation qui sera joint au dossier.
La date limite de remise des offres est fixée au 26 Octobre 2026 à 12h00.
6. Les critères intervenant pour la sélection des candidatures et critère de jugement des offres : Se reporter au règlement de consultation.
7. Renseignements complémentaires et obtention des dossiers :
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande écrite sur le site marchésécurisés.fr .
8. Obtention du dossier de consultation :
Les candidats peuvent télécharger le DCE sur le site https://www.marches-securises.fr/
