France: Services d'architecte pour les bâtiments
Marché de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation de 30 logements collectifs, en site occupé,
de la Résidence Vieux Stephenson à ROUBAIX - 4-10-16 rue Stephenson à ROUBAIX
Avis de marché ou de concession - régime ordinaire
1 Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: Lille Métropole Habitat
Forme juridique de l'acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Logement et équipements collectifs
2 Procédure
2.1 Procédure
Titre: Marché de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation de 30 logements collectifs, en site occupé, de la Résidence
Vieux Stephenson à ROUBAIX - 4-10-16 rue Stephenson à ROUBAIX
Description: Acheteur LILLE METROPOLE HABITAT Type de contrat Marché ordinaire Structure Lot unique - 8
missions de base et 10 missions complémentaires Lieu d'exécution 4-10-16 rue Stephenson à ROUBAIX Délai
Démarrage à la notification et achèvement au dernier jour de la GPA ou après en cas de prolongation suite à des
réserves non levées Pénalités de retard Prévues dans le CCAP Variation des prix Cf. CCAP Nature des prix Prix
forfaitaires
Identifiant de la procédure: e4c892cf-5eec-4d19-99f8-08b9dd21d7b5
Identifiant interne: 25S0088
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1 Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71221000 Services d'architecte pour les bâtiments
Nomenclature supplémentaire (cpv): 71221000 Services d'architecte pour les bâtiments
2.1.2 Lieu d'exécution
Adresse postale: 4-10-16 rue Stephenson
Ville: Roubaix
Code postal: 59100
Subdivision pays (NUTS): Nord (FRE11)
Pays: France
2.1.4 Informations générales
Informations complémentaires: Dans le cadre de la préparation de leur réponse, les candidats effectueront une visite
de site obligatoire qui aura lieu le mardi 8 juillet 2025 à 9h00 et le jeudi 10 juillet 2025 à 9h00. Pour cela ils prendront
rendez-vous avec : Monsieur Jessy Frenoy Chargé d'Opérations 06.49.73.84.73.
[email protected]
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5 Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0000
Titre: Marché de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation de 30 logements collectifs, en site occupé, de la Résidence
Vieux Stephenson à ROUBAIX - 4-10-16 rue Stephenson à ROUBAIX
Description: Acheteur LILLE METROPOLE HABITAT Type de contrat Marché ordinaire Structure Lot unique - 8
missions de base et 10 missions complémentaires Lieu d'exécution 4-10-16 rue Stephenson à ROUBAIX Délai
Démarrage à la notification et achèvement au dernier jour de la GPA ou après en cas de prolongation suite à des
réserves non levées Pénalités de retard Prévues dans le CCAP Variation des prix Cf. CCAP Nature des prix Prix
forfaitaires
Identifiant interne: S-PF-1672552
5.1.1 Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71221000 Services d'architecte pour les bâtiments
Nomenclature supplémentaire (cpv): 71221000 Services d'architecte pour les bâtiments
5.1.2 Lieu d'exécution
Adresse postale: 4-10-16 rue Stephenson
Ville: Roubaix
Code postal: 59100
Subdivision pays (NUTS): Nord (FRE11)
Pays: France
Informations complémentaires:
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 01/09/2025
Durée: 24 Mois
5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?
fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1672552
Canal de communication ad hoc:
Nom: AW Solutions
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?
fuseaction=demat.termes&IDM=1672552
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 29/07/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l'offre: 4 Mois
Informations relatives à l'ouverture publique:
Date d'ouverture: 29/07/2025 12:05 +02:00
Lieu: Tourcoing
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Lille
Informations relatives aux délais de recours: Les délais et voies de recours sont les suivants : - référé précontractuel
jusqu'à la signature du contrat conformément à l'article L551.1 et suivants du code de justice administrative. - référé
contractuel à compter de la signature du marché public et dans un délai de 31 jours suivants la publication de l'avis
d'attribution conformément à l'article L551-13 et suivants du CJA. - recours en contestation de la validité du marché
public, conformément à l'arrêt du Conseil d'Etat du 4 avril 2014 "Tarn et Garonne" dans un délai de 2 mois
à compter de la publication de l'avis d'attribution. Le tribunal compétent est le suivant : Tribunal Administratif de Lille 5
Rue Geoffroy Saint-Hilaire - CS 62039 59014 Lille
8 Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Avenue-Web Systèmes
Numéro d'enregistrement: B1566976-ACA9-7732-0BA2581B36A25088
Ville: Seyssinet-Pariset
Code postal: 38170
Subdivision pays (NUTS): Isère (FRK24)
Pays: France
Adresse électronique:
[email protected]
Téléphone: +33480041260
Rôles de cette organisation:
TED eSender
8.1 ORG-0002
Nom officiel: Lille Métropole Habitat
Numéro d'enregistrement: 54964
Adresse postale: 425 Boulevard Gambetta
Ville: Tourcoing
Code postal: 59200
Subdivision pays (NUTS): Nord (FRE11)
Pays: France
Point de contact: BITTER Maxime
Adresse électronique:
[email protected]
Téléphone: 0970249249
Adresse internet: http://www.lmh.fr
Rôles de cette organisation:
Acheteur
8.1 ORG-0003
Nom officiel: Tribunal administratif de Lille
Numéro d'enregistrement: B1566995-D78D-A762-AC17A000B0634856
Adresse postale: 143, rue Jacquemars Giélée
Ville: Lille
Code postal: 59014
Subdivision pays (NUTS): Nord (FRE11)
Pays: France
Adresse électronique:
[email protected]
Téléphone: 0320631300
Télécopieur: 0320631347
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Informations relatives à l'avis
Identifiant/version de l'avis: d873186e-a485-4e4e-b69b-7d4c4f908643 - 02
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d'avis: Avis de marché ou de concession - régime ordinaire
Date d'envoi de l'avis: 01/07/2025 09:41 +02:00
Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: français
