704052-2025 - Mise en concurrenceSee the notice on TED website
704052-2025.
704052-2025 - Mise en concurrence
France - Services d'architecte pour les bâtiments - Marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction de 24 logements collectifs et individuels (LLS/LLI/PSLA) + 29 stationnements aériens à TOURCOING Rue du Chevalier Bayard, Rue Duguay Trouin, Rue des Piats à TOURCOING
OJ S 205/2025 24/10/2025.
Avis de marché ou de concession - régime ordinaire
Services
1. Acheteur
1.1.Acheteur
Nom officiel: Lille Métropole Habitat
Adresse électronique:
[email protected]
Forme juridique de l'acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Logement et équipements collectifs
2. Procédure
2.1.Procédure
Titre: Marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction de 24 logements collectifs et individuels (LLS/LLI/PSLA) + 29 stationnements aériens à TOURCOING Rue du Chevalier Bayard, Rue Duguay Trouin, Rue des Piats à TOURCOING
Description: Acheteur LILLE METROPOLE HABITAT Type de contrat Marché ordinaire Structure Lot unique : 5 missions de base et 5 missions complémentaires + 5 PSE obligatoires Lieu d'exécution Rue du Chevalier Bayard, Rue Duguay Trouin, Rue des Piats à TOURCOING Délai Démarrage à la notification et achèvement au dernier jour de la GPA ou après en cas de prolongation suite à des réserves non levées Pénalités de retard Prévues dans le CCAP Variation des prix Cf. CCAP Nature des prix Prix forfaitaires
Identifiant de la procédure: 220cefe6-0030-43a3-8e91-c73b99e4421e
Identifiant interne: 25S0148.
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71221000 Services d'architecte pour les bâtiments
Nomenclature supplémentaire (cpv): 71300000 Services d'ingénierie
2.1.2.Lieu d'exécution
Adresse postale: Rue du Chevalier Bayard, Rue Duguay Trouin, Rue des Piats
Ville: T
Code postal: 59200
Subdivision pays (NUTS): Nord (FRE11)
Pays: France
2.1.4.Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.6.Motifs d'exclusion
Sources des motifs d'exclusion: Document de marché
5. Lot
5.1.Lot: LOT-0000
Titre: Marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction de 24 logements collectifs et individuels (LLS/LLI/PSLA) + 29 stationnements aériens à TOURCOING Rue du Chevalier Bayard, Rue Duguay Trouin, Rue des Piats à TOURCOING
Description: Acheteur LILLE METROPOLE HABITAT Type de contrat Marché ordinaire Structure Lot unique : 5 missions de base et 5 missions complémentaires + 5 PSE obligatoires Lieu d'exécution Rue du Chevalier Bayard, Rue Duguay Trouin, Rue des Piats à TOURCOING Délai Démarrage à la notification et achèvement au dernier jour de la GPA ou après en cas de prolongation suite à des réserves non levées Pénalités de retard Prévues dans le CCAP Variation des prix Cf. CCAP Nature des prix Prix forfaitaires
Identifiant interne: S-PF-1727805.
5.1.1.Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71221000 Services d'architecte pour les bâtiments
Nomenclature supplémentaire (cpv): 71300000 Services d'ingénierie
5.1.2.Lieu d'exécution
Adresse postale: Rue du Chevalier Bayard, Rue Duguay Trouin, Rue des Piats
Ville: T
Code postal: 59200
Subdivision pays (NUTS): Nord (FRE11)
Pays: France
5.1.3.Durée estimée
Date de début: 05/01/2026.
Durée: 42 Mois
5.1.6.Informations générales
Participation réservée:
La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.9.Critères de sélection
Sources des critères de sélection: Document de marché
5.1.11.Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login et type=DCE et IDM=1727805.
Canal de communication ad hoc:
Nom: AW Solutions
5.1.12.Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes et IDM=1727805.
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: francais
Catalogue électronique: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 24/11/2025 12:00:00 (UTC+01:00) Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale
Date limite de validité de l'offre: 4 Mois
Informations relatives à l'ouverture publique:
Date d'ouverture: 24/11/2025 12:01:00 (UTC+01:00) Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale
Lieu: Tourcoing
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15.Techniques
Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Lille
Informations relatives aux délais de recours: Les délais et voies de recours sont les suivants : - référé précontractuel jusqu'à la signature du contrat conformément à l'article L551.1 et suivants du code de justice administrative : référé contractuel à compter de la signature du marché public et dans un délai de 31 jours suivants la publication de l'avis d'attribution conformément à l'article L551-13 et suivants du CJA : recours en contestation de la validité du marché public, conformément à l'arrêt du Conseil d'Etat du 4 avril 2014 'Tarn et Garonne' dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution. Le tribunal compétent est le suivant : Tribunal Administratif de Lille 5 Rue Geoffroy Saint-Hilaire - CS 62039 59014 Lille
8. Organisations
8.1.ORG-0001.
Nom officiel: Avenue-Web Systèmes
Numéro d'enregistrement: 7AAA1ADF-E4F6-7B50-4D562E38B9775BA4.
Ville: Seyssinet-Pariset
Code postal: 38170
Subdivision pays (NUTS): Isère (FRK24)
Pays: France
Adresse électronique:
[email protected]
Téléphone: +33480041260
Rôles de cette organisation:
TED eSender
8.1.ORG-0002.
Nom officiel: Lille Métropole Habitat
Numéro d'enregistrement: 54964.
Adresse postale: 425 Boulevard Gambetta
Ville: Tourcoing
Code postal: 59200
Subdivision pays (NUTS): Nord (FRE11)
Pays: France
Point de contact: BITTER Maxime
Adresse électronique:
[email protected]
Téléphone: 0970249249.
Adresse internet: http://www.lmh.fr
Rôles de cette organisation:
Acheteur
8.1.ORG-0003.
Nom officiel: Tribunal administratif de Lille
Numéro d'enregistrement: 7AAA1B2C-F6B5-37D8-88530446A46A9987.
Adresse postale: 143, rue Jacquemars Giélée
Ville: Lille
Code postal: 59014.
Subdivision pays (NUTS): Nord (FRE11)
Pays: France
Adresse électronique:
[email protected]
Téléphone: 0320631300
Télécopieur: 0320631347.
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Informations relatives à l'avis
Identifiant/version de l'avis: cfd1e10a-7112-4ced-9f15-0e2f7df6b439 - 01.
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d'avis: Avis de marché ou de concession - régime ordinaire
Sous-type d'avis: 16.
Date d'envoi de l'avis: 22/10/2025 16:13:09 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: francais
Numéro de publication de l'avis: 704052-2025.
Numéro de publication au JO S: 205/2025.
Date de publication: 24/10/2025
