Avis de marché
Département(s) de publication :14
Annonce n° 26-15721
Section 1 - Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel : Transamo
Activité de l'entité adjudicatrice : Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus
Section 2 - Procédure
2.1 Procédure
Titre : Marché d'ouvrage de franchissement du boulevard périphérique (OA1)
Description : Les travaux faisant l'objet du présent marché concernent la construction d'un nouvel ouvrage de franchissement du périphérique de Caen, de type poutrelles enrobées à 4 travées continues de longueur totale biaise de 46.40 m et de largeur totale de 13.74 m. Cet ouvrage permet au tramway et aux modes doux de franchir la rocade nord de Caen, RN 814. La construction de ce nouvel ouvrage est associée à un remplacement des dispositifs de retenues du boulevard périphérique au droit et aux abords de l'ouvrage projeté.
Identifiant de la procédure : 94bb5383-4290-47c8-acea-f7783570d7c4
Identifiant interne : E3.13
Type de procédure : Négociée avec publication préalable d'un appel à la concurrence / concurrentielle avec négociation
La procédure est accélérée : non
Principales caractéristiques de la procédure : La procédure est décomposée en deux phases : Une phase candidature-PHASE 1 - Une phase d'offre-PHASE 2 - au terme de laquelle l'attributaire du marché sera retenu.
2.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45221110 Travaux de construction de ponts
2.1.2 Lieu d'exécution
Ville : Calvados
Subdivision pays (NUTS) : Calvados ( FRD11 )
Pays : France
2.1.3 Valeur
Valeur estimée hors TVA : 0 Euro
2.1.4 Informations générales
Si la procédure est annulée ou infructueuse, elle sera relancée
Informations complémentaires : La date indiquée dans la présente publication est la date de remise des CANDIDATURES Les 32 mois renseignés concernent le délai d'exécution ( y compris période de préparation de 4 mois et essais). La durée du marché démarre à partir de la notification du marché jusqu'à la fin de la période de garantie de parfait achèvement. Niveau minimum de capacité économique et financière (CA annuel minimal sur les trois derniers exercices) : 5 500 000,00 Euros Niveau minimum de capacité technique et professionnelle suivante selon nomenclature FNTP?: 1121 - Ouvrages de technicité moyenne à haute (car réalisation sous exploitation) 221 - Forages et sondages 2321 - Travaux de terrassement courants en milieu urbain 2412 - Pieux forés et moulés dans le sol <=30m 3121 - Revêtement en matériaux enrobés, enrobés classique 3711 - Mise en uvre de marquage routier pour signalisations horizontales 373 - Pose d'équipements de sécurité 3751 - Mise en place et exploitation de balisage sur route à chaussée séparée 712 - Etanchéité d'ouvrages et cuvelage 7161 - Equipements d'ouvrages appareils d'appuis 7162 - Equipements d'ouvrages joints de dilatation Le candidat qui ne disposerait pas de la qualification FNTP devra justifier de compétences équivalentes par tout moyen adéquat. L'Acheteur se réserve la possibilité de négocier avec les soumissionnaires ayant remis les quatre (4) meilleures offres à la suite de l'analyse des offres initiales. En cas de négociation, ces dernières sont conduites dans le respect du principe d'égalité de traitement de tous les soumissionnaires. Ces négociations viseront à l'amélioration du rapport qualité/prix de l'offre. Les soumissionnaires disposeront d'un délai pour remettre une nouvelle offre en tenant compte des négociations. A l'issue des négociations, seules les offres qui ne sont ni irrégulières ou inacceptables, au sens des articles L2152-2 et suivants du code de la commande publique, ni inappropriées seront classées. Les offres irrégulières ou inacceptables, sous réserve qu'elles ne soient pas anormalement basses, peuvent faire l'objet de négociations Transamo est Mandataire de la Communauté urbaine de Caen la mer et agit donc au nom et pour le compte de la communauté urbaine de Caen la mer. Les prestations sont financées par la Communauté urbaine de Caen la Mer. Les règlements seront effectués par Transamo, mandataire de la Communauté urbaine de Caen la Mer. Le délai de paiement est de 30 jours. Mode de règlement: virement bancaire. Modalités de paiement : unité monétaire l'euro, les prestations feront l'objet d'une facture
Base juridique :
Directive 2014/25/UE
2.1.6 Motifs d'exclusion
Sources des motifs d'exclusion : Avis
Motifs d'exclusion purement nationaux :
Section 5 - Lot
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001
Titre : Ouvrage de franchissement du boulevard périphérique (OA1)
Description : Les travaux faisant l'objet du présent marché concernent la construction d'un nouvel ouvrage de franchissement du périphérique de Caen, de type poutrelles enrobées à 4 travées continues de longueur totale biaise de 46.40 m et de largeur totale de 13.74 m. Cet ouvrage permet au tramway et aux modes doux de franchir la rocade nord de Caen, RN 814. La construction de ce nouvel ouvrage est associée à un remplacement des dispositifs de retenues du boulevard périphérique au droit et aux abords de l'ouvrage projeté.
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45221110 Travaux de construction de ponts
5.1.2 Lieu d'exécution
Ville : Caen
Subdivision pays (NUTS) : Calvados ( FRD11 )
Pays : France
Informations complémentaires :
5.1.3 Durée estimée
Durée : 34 Mois
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements : 0
5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui
5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2026_7_-yCUdiZK
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Autorisée
Adresse de présentation :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2026_7_-yCUdiZK
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Description de la garantie financière : CF CCAP chapitre VI.
Date limite de réception des demandes de participation : 09/03/2026 à 12:00
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non
Conditions relatives à l'exécution du contrat : sse référer aux pièces du marché
Facturation en ligne : Autorisée
Montage financier : sur fonds propres
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique :
Pas de système d'acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN
Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Transamo
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Transamo
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN
Organisation qui reçoit les demandes de participation : Transamo
Organisation qui traite les offres : Transamo
Section 8 - Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel : Transamo
Numéro d'enregistrement : 39966390500061
Adresse postale : 3 allée de Grenelle - CS60273
Ville : Issy les moulineaux cedex
Code postal : 92442
Subdivision pays (NUTS) : Calvados ( FRD11 )
Pays : France
Adresse électronique :
[email protected]
Téléphone : 0157759400
Point de terminaison pour l'échange d'informations (URL) :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2026_7_-yCUdiZK
Profil de l'acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/index.jsp
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres
8.1 ORG-0002
Nom officiel : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN
Numéro d'enregistrement : 17140005400010
Adresse postale : 3 rue Arthur Leduc BP 25086
Ville : Caen
Code postal : 14050
Subdivision pays (NUTS) : Calvados ( FRD11 )
Pays : France
Adresse électronique :
[email protected]
Téléphone : 0231707272
Adresse internet :
https://www.caen.tribunal-administratif.fr/
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation
Informations relatives à l'avis
Identifiant/version de l'avis : 3d8e3855-798c-434d-9017-f7ba15d0b0f9 - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d'avis : Avis de marché ou de concession - régime ordinaire
Date d'envoi de l'avis : 13/02/2026 à 12:01
Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français
Date d'envoi du présent avis à la publication : 13/02/2026
